2025版山西建设工程施工合同书，JF.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版山西建设工程施工合同书，JF

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1施工单位信息

1.1.1单位名称

1.1.2法定代表人

1.1.3注册地址

1.1.4联系电话

1.2业主单位信息

1.2.1单位名称

1.2.2法定代表人

1.2.3注册地址

1.2.4联系电话

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类别

2.5工程工期

3.合同价款

3.1合同价款总额

3.2付款方式

3.3付款节点

3.4付款条件

4.施工内容

4.1施工范围

4.2施工质量标准

4.3施工工艺要求

4.4施工材料要求

5.施工进度

5.1施工进度计划

5.2施工节点时间

5.3施工进度调整

5.4施工延误责任

6.施工安全

6.1施工安全责任

6.2安全防护措施

6.3施工安全事故处理

7.工程验收

7.1验收条件

7.2验收程序

7.3验收标准

7.4验收争议处理

8.保修

8.1保修范围

8.2保修期限

8.3保修责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿标准

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

12.3合同生效范围

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后果

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定解释

14.3其他约定变更

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1施工单位信息

1.1.1单位名称：建设集团有限公司

1.1.2法定代表人：

1.1.3注册地址：省市区路号

1.1.4联系电话：035188888888

1.2业主单位信息

1.2.1单位名称：房地产开发有限公司

1.2.2法定代表人：

1.2.3注册地址：省市区路号

1.2.4联系电话：035177777777

2.工程概况

2.1工程名称：住宅小区一期工程

2.2工程地点：省市区路号

2.3工程规模：占地面积10万平方米，建筑面积20万平方米

2.4工程类别：住宅、商业、办公

2.5工程工期：自合同签订之日起12个月内完成

3.合同价款

3.1合同价款总额：人民币壹仟万元整

3.2付款方式：分阶段支付，按工程进度和节点验收合格后支付

3.3付款节点：工程开工前支付10%，主体结构封顶支付30%，竣工验收合格支付50%，保修期满支付10%

3.4付款条件：业主单位收到施工单位提交的合法合规的付款申请及相应资料，且经审核无误

4.施工内容

4.1施工范围：包括但不限于土建、安装、装饰装修等全部工程内容

4.2施工质量标准：符合国家现行相关质量标准，达到优良工程等级

4.3施工工艺要求：严格按照设计图纸、施工规范和施工组织设计进行施工

4.4施工材料要求：选用符合国家标准的优质材料，不得使用假冒伪劣产品

5.施工进度

5.1施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》

5.2施工节点时间：详见附件一《施工进度计划表》

5.3施工进度调整：因不可抗力或业主单位原因导致施工进度调整的，双方应协商一致，签订补充协议

5.4施工延误责任：因施工单位原因导致施工延误的，每延误一天，按合同价款的0.5%支付违约金；因业主单位原因导致施工延误的，由业主单位承担相应的责任

6.施工安全

6.1施工安全责任：施工单位对施工现场的安全负全部责任，确保施工人员的人身和财产安全

6.2安全防护措施：施工单位应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定完善的安全防护措施，确保施工安全

6.3施工安全事故处理：发生安全事故，施工单位应立即采取有效措施，及时报告业主单位，并按照国家有关法律法规处理

7.工程验收

7.1验收条件：工程按设计图纸、施工规范和质量标准全部完成，且施工单位已提交完整的验收资料

7.2验收程序：业主单位组织专业人员对工程进行验收，施工单位应配合验收工作

7.3验收标准：符合国家现行相关质量标准，达到优良工程等级

7.4验收争议处理：验收过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼

8.保修

8.1