2025版工程施工终止协议书书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版工程施工终止协议书书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同主体

2.1承包方

2.2业主方

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程合同编号

4.工程终止原因

4.1合同双方协商一致

4.2不可抗力因素

4.3业主方违约

4.4承包方违约

5.工程终止后的权利义务

5.1业主方权利

5.2承包方义务

5.3工程资料移交

5.4工程质量保证

6.工程终止后的费用结算

6.1工程款结算

6.2质量保证金退还

6.3其他费用结算

7.工程终止后的工期处理

7.1工期顺延

7.2工期延误责任

7.3工期违约金

8.工程终止后的合同解除

8.1合同解除条件

8.2合同解除程序

8.3合同解除后的责任承担

9.违约责任

9.1业主方违约责任

9.2承包方违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

12.合同变更与解除

12.1合同变更条件

12.2合同解除条件

12.3合同变更与解除程序

13.合同解除后的处理

13.1工程资料移交

13.2费用结算

13.3违约责任承担

14.其他

14.1通知与送达

14.2合同份数

14.3合同附件

14.4合同解释权

14.5合同签署日期

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

本合同中，除非上下文另有说明，下列术语的定义如下：

（1）“合同”指本工程施工终止协议书。

（2）“承包方”指与本合同签订施工合同的施工单位。

（3）“业主方”指与本合同签订施工合同的业主单位。

（4）“工程”指本合同所涉及的施工项目。

（5）“工程款”指承包方根据施工合同应得的款项。

1.2解释

本合同中对术语的解释如有争议，以本合同及附件为准。

第二条合同主体

2.1承包方

承包方名称：________________

注册地址：________________

法定代表人：________________

2.2业主方

业主方名称：________________

注册地址：________________

法定代表人：________________

第三条工程概况

3.1工程名称

________________

3.2工程地点

________________

3.3工程规模

工程总投资：________________

3.4工程合同编号

________________

第四条工程终止原因

4.1合同双方协商一致

因双方协商一致，决定终止工程施工合同。

4.2不可抗力因素

因发生不可抗力因素，导致工程施工合同无法继续履行。

4.3业主方违约

因业主方违约，导致工程施工合同无法继续履行。

4.4承包方违约

因承包方违约，导致工程施工合同无法继续履行。

第五条工程终止后的权利义务

5.1业主方权利

（1）要求承包方按照本合同约定移交工程资料。

（2）要求承包方退还质量保证金。

（3）有权向承包方追讨违约责任。

5.2承包方义务

（1）按照本合同约定移交工程资料。

（2）按照本合同约定退还质量保证金。

（3）承担违约责任。

5.3工程资料移交

承包方应在本合同签订后__日内，将工程资料完整无缺地移交给业主方。

5.4工程质量保证

承包方应保证工程终止时，工程质量符合国家有关标准。

第六条工程终止后的费用结算

6.1工程款结算

承包方应在本合同签订后__日内，按照施工合同约定结算工程款。

6.2质量保证金退还

业主方应在工程终止后__日内，按照施工合同约定退还质量保证金。

6.3其他费用结算

除工程款和质量保证金外，其他费用按照本合同约定进行结算。

第七条工程终止后的工期处理

7.1工期顺延

因本合同终止导致的工期延误，承包方有权要求工期顺延。

7.2工期延误责任

因本合同终止导致的工期延误，双方按照施工合同约定承担相应责任。

7.3工期违约金

因工期延误，双方应按照施工合同约定支付违约金。

第八部分：合同如下：

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方对本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构

如双方协商不成，争议提交