2024版承包申请书通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版承包申请书通用

本合同目录一览

1.承包项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目类型

1.4承包范围

2.承包人基本信息

2.1承包单位名称

2.2承包单位地址

2.3承包单位联系人

2.4承包单位联系方式

3.承包内容和要求

3.1承包工作内容

3.2承包质量要求

3.3承包时间要求

3.4承包材料要求

4.合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整机制

4.3支付方式

4.4支付进度

5.合同履行

5.1承包人责任

5.2发包人责任

5.3合同变更

5.4合同解除

6.违约责任

6.1承包人违约

6.2发包人违约

6.3违约赔偿

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2仲裁地点

7.3仲裁费用

8.合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更条件

8.3合同终止条件

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3泄密责任

10.知识产权保护

10.1知识产权归属

10.2知识产权保护措施

10.3侵权责任

11.合同的签署、生效和续签

11.1签署日期

11.2生效日期

11.3合同续签条件

12.合同的附件

12.1附件清单

12.2附件的生效条件

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律适用

13.3争议解决

14.合同的签字盖章

14.1承包人签字盖章

14.2发包人签字盖章

14.3签字盖章日期

第一部分：合同如下：

第一条承包项目概述

1.1项目名称：根据双方协商确定的项目名称。

1.2

项目地点：项目实施的具体地点，包括省、市、县（区）及具体地址。

1.3项目类型：根据项目的性质和内容，明确项目类型，如新建、改建、扩建等。

1.4承包范围：详细列出承包人应完成的工程内容，包括但不限于设计、施工、设备供应、培训等。

第二条承包人基本信息

2.1承包单位名称：承包人的全称，应与营业执照上的名称一致。

2.2承包单位地址：承包人的注册地址，应与营业执照上的地址一致。

2.3承包单位联系人：承包人指定的项目负责人，负责项目实施过程中的沟通与协调。

2.4承包单位联系方式：包括但不限于电话、传真、电子邮件等。

第三条承包内容和要求

3.1承包工作内容：详细描述承包人应完成的各项工作内容，包括工程量、工程质量、工程进度等。

3.2承包质量要求：根据项目特点和需求，明确工程质量标准，包括材料质量、施工质量、设备性能等。

3.3承包时间要求：明确项目的开工日期、竣工日期及关键节点工期，并约定延期违约责任。

3.4承包材料要求：列出项目所需的主要材料、设备及其技术规格、质量标准等。

第四条合同价格

4.1合同总价：双方协商确定的合同总价，包括工程费、材料费、设备费、服务费等。

4.2价格调整机制：约定合同履行过程中，价格调整的条件、方式及幅度。

4.3支付方式：明确支付合同价款的方式，如预付、进度付款、验收合格后付款等。

4.4支付进度：约定合同价款的支付进度，包括各阶段付款的比例、时间等。

第五条合同履行

5.1承包人责任：承包人应按照合同约定，完成项目实施，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

5.2发包人责任：发包人应按照合同约定，提供施工场地、协调外部关系、支付合同价款等。

5.3合同变更：双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、价格等。

5.4合同解除：约定合同解除的条件、程序及违约责任。

第六条违约责任

6.1承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

6.2发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

6.3

违约赔偿：双方因违约给对方造成损失的，应按照实际损失赔偿，并有权要求支付违约金。

第八条争议解决

(1)向合同签订地人民法院提起诉讼；

(2)提交合同约定的仲裁机构仲裁。

8.2仲裁地点：双方约定仲裁地点，如北京、上海等。

8.3仲裁费用：双方约定仲裁费用的承担方式，如各自承担一半、由败诉方承担等。

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同变更条件：双方签订书面变更协议，经对方确认后生效。

9.3合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致或依法解除合同的，