2024版建设工程施工合同范本简单.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版建设工程施工合同范本简单

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3监理人

1.4施工场地

1.5施工工程

2.合同价格

2.1合同总价

2.2工程量清单

2.3价格调整

2.4合同支付

3.合同履行

3.1承包人责任

3.2工程进度

3.3工程质量

3.4安全生产

3.5变更管理

4.合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

4.4工期提前

5.违约责任

5.1发包人违约

5.2承包人违约

5.3违约赔偿

6.争议解决

6.1协商解决

6.2调解解决

6.3仲裁解决

6.4法律诉讼

7.合同的生效、变更和解除

7.1合同生效

7.2合同变更

7.3合同解除

8.合同的终止

8.1合同自然终止

8.2合同提前终止

9.合同的继承和转让

9.1合同继承

9.2合同转让

10.合同的保密条款

10.1保密义务

10.2保密期限

10.3保密泄露的赔偿

11.合同的适用法律

11.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

12.其他条款

12.1不可抗力

12.2税法规定

12.3合同附件

13.合同签字盖章

13.1发包人签字

13.2承包人签字

13.3监理人签字

14.合同签订日期

14.1合同签订日期：2024年月日

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指按照本合同的规定，承担合同义务，负责施工项目投资、组织、管理和监督的一方。

1.2承包人

承包人是指按照本合同的规定，承担合同义务，负责施工项目的实施、组织、管理和监督的一方。

1.3监理人

监理人是指由发包人委托，对施工项目的质量、安全、进度和投资控制等方面进行监督检查的一方。

1.4施工场地

施工场地是指本合同约定的，用于施工项目的土地及土地上的一切建筑物、构筑物和其他设施。

1.5施工工程

施工工程是指本合同约定的，承包人按照合同约定的工程量清单、设计文件和规范要求，完成的土建、安装、装修等工程项目。

第二条合同价格

2.1合同总价

合同总价是指承包人完成本合同约定的施工工程，按照合同约定的工程量清单和价格计算出的总价。

2.2工程量清单

工程量清单是指本合同附件中，详细列明施工工程的项目、工程量、单位、单价和总价等内容的清单。

2.3价格调整

价格调整是指合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因，导致合同总价发生变化的调整方式。

2.4合同支付

合同支付是指发包人按照本合同约定的支付方式和支付时间，向承包人支付合同价款的行为。

第三条合同履行

3.1承包人责任

承包人应按照合同约定的工程质量、安全、进度和投资控制等要求，全面履行合同义务。

3.2工程进度

承包人应按照合同约定的工期要求，组织施工，确保工程按期完成。

3.3工程质量

承包人应按照合同约定的工程质量标准和规范，保证施工质量，确保工程安全。

3.4安全生产

承包人应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定的安全生产要求，加强施工现场安全管理，确保施工现场的安全。

3.5变更管理

合同履行过程中，如发生合同变更，双方应按照本合同约定的变更程序和变更内容，协商确定变更价款，并签订变更协议。

第四条合同工期

4.1开工日期

开工日期是指本合同约定的，承包人开始施工的日期。

4.2竣工日期

竣工日期是指本合同约定的，承包人完成施工工程的日期。

4.3工期延误

工期延误是指因承包人原因导致工程不能按合同约定的工期完成的期限。

4.4工期提前

工期提前是指工程在合同约定的工期之前完成的期限。

第五条违约责任

5.1发包人违约

发包人未按照本合同约定履行义务，导致合同不能履行或者造成承包人损失的，应承担违约责任。

5.2承包人违约

承包人未按照本合同约定履行义务，导致合同不能履行或者造成发包人损失的，应承担违约责任。

5.3违约赔偿

违约方应按照本合同约定的赔偿方式和赔偿金额，向守约方赔偿损失。

第六条争议解决

6.1协商解决

合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

6.2调解解决

协商解决不成的情况下，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

6.3仲裁解决

调解不成的情况下，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

6.4法律诉讼

如双方同意仲裁，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

第八