简易建设工程承包合同书5篇.docxVIP

简易建设工程承包合同书5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为：_________天。

2.本工程开工日期为：_________年_________月_________日，竣工日期为：_________年_________月_________日。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为：_________元人民币。

第四条工程质量和检查验收

1.工程质量必须达到合同规定的标准，因乙方原因造成的工程质量问题和返修费用，由乙方承担。

2.乙方必须接受甲方在施工过程中的管理检查，并接受甲方提出的建议和要求，进行调整修改，直至符合设计要求。

3.甲方将组织有关人员对工程进行竣工验收，验收费用由乙方承担。

第五条工程价款的支付与结算

1.工程款支付：甲方根据乙方的施工进度和合同约定支付工程款。具体支付时间和金额如下：_________。

2.工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应提交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后尽快进行结算审核。结算审核完成后，甲方将支付剩余工程款。

第六条违约责任与赔偿

1.乙方如不能按时开工或中途停工，甲方将扣除乙方部分或全部违约金。违约金数额为合同总价的百分之十。

2.乙方如不能完成施工任务，甲方有权解除合同，并扣除乙方部分或全部违约金。违约金数额为合同总价的百分之十。同时，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.甲方如不能按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金。滞纳金数额为欠款金额的千分之五。

4.甲方如不能履行合同义务，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

5.不可抗力因素导致合同无法履行时，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法终止合同。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同在双方完成施工任务并结算完毕后终止。

3.在合同执行过程中，如有未尽事宜或双方意见不一致时，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条争议解决与管辖法院

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工程自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

（1）因自然灾害等不可抗力造成停工的；

（2）因甲方原因造成停工的；

（3）因乙方施工设计重大变更导致工程量增加的；

（4）因甲方未能及时支付工程款项导致乙方无法正常施工的。

第三条工程价款及支付方式

1.本合同工程采用固定价格计价方式，工程总造价为人民币_________元。该造价已包括人工、材料、机械使用等费用，乙方应确保该造价为完成本合同约定工程的全部费用。

2.工程款支付方式：_________

3.乙方在签订合同后，应提交相应的发票和凭证，以便甲方进行结算和支付。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。

2.乙方应确保施工符合设计要求和标准，并对施工过程中的质量问题负责。

3.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

4.工程验收标准和