钢结构施工合同范本.docxVIP

钢构造施工协议范本

钢构造施工协议范本1

建设方（如下简称甲方）：

承揽方（如下简称乙方）：

根据《中华人民共和国协议法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本协议。

一.钢构造工程概况

1）工程名称：

2）工程地点：

3）工程范围和内容：本房为_______跨钢构造厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。

4）建筑外包面积：_______平方米。

二.工程施工日期

1）动工日期：______年___月___日；

2）竣工日期：______年___月___日；

3）协议工期总日历天数_________天。

三.工程协议造价及结算

1）本协议的总造价经双方约定后，任何一方不得私自变化，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联络单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式告知对方。

2）本协议签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为协议定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程协议总造价的______％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程协议总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程协议总造价的______％，计人民币______元作为工程款。

3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方私自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所导致乙方停工，窝工损失，甲方应承担对应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

5）本协议造价结算方式：____________。

四.质量原则

工程质量原则：质量原则评估以国家或行业的质量检查评估原则为根据。

五.甲方的义务责任

1）办理好多种施工手续，并在乙方进场前提供应乙方；

2）施工过程中，协助乙方协调好多种关系；

3）提供施工所需的水、电源。

六.乙方的义务责任

1）乙方须严格按照协议条款及设计图纸规定购置材料并提供材质证明，并按对应原则进行加工制作，如不相符，甲方有权明确提出整改或对应经济赔偿；

2）在施工过程中，乙方应文明施工；

3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

七.安全责任

乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到规定，一切经济损失及责任所有由乙方承担。

八.材料的提供

工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、试验汇报，经监理和甲方按工程管理条例规定承认签字盖章后方能用于工程中。

九、工程验收

1）乙方必须严格按照施工图纸、阐明和有关规范精心施工，保证质量，施工中因施工责任导致不合质量规定，甲方必须及时明确提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因导致屋面渗漏等质量问题，由乙方免费保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

2）甲方按施工图纸、阐明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方明确提出交工告知书，甲方接到告知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方私自使用则视为工程验收合格）。

十、维修期限

承包人应按法律、行政法规及国家有关工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修协议，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

保修期为：______年___月___日—______年___月___日。

十一.违约责任

1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量原则，承包人承担返工或采用加固措施发生的所有费用；

2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的.万分之三/天赔偿发包人；

3）发包人不按协议约定支付工程款（进度款），双方又未到达延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人。

十二.争议处理

若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

十三.其他

1）发包人、承包人履行协议所有义务后，发包人向承包人签发履约证书，本协议即告终止。

2）协议的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵照诚实信用原则，履行告知、协助、保密等义务。

3）本协议正本____份，有同等效力，由发包人、承包人分别保留____份。

4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本协议内容详细化、补充或修改，其效力同本协议。

发包人