安装工程承包简单版合同范本5篇.docxVIP

安装工程承包简单版合同范本5篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]开始施工，至[竣工日期]结束。

2.如有下列情况，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力（如战争、严重火灾、重大交通事故等）造成停工的；

（2）因设计变更或业主原因造成不能按时开工或不能顺利施工的；

（3）因乙方原因造成不能按时开工或不能顺利施工的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币[总价]元，采用[计价方式]方式计价。

2.乙方完成合同约定的全部工程内容，并经业主验收合格后，甲方支付合同总价的[支付比例]%。

3.乙方在合同约定的保修期内完成保修工作，并经业主验收合格后，甲方支付合同总价的[支付比例]%。

4.支付方式：[支付方式]

第四条工程质量与验收

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求及规范施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[验收时间]天内组织验收。验收合格后，双方应签署验收报告。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担由此造成的全部损失。

第五条保修条款

1.保修范围：本工程保修范围包括[保修范围]。

2.保修期限：本工程保修期限为[保修期限]年。自工程竣工验收合格之日起计算。

3.保修要求：在保修期内，乙方应对工程进行定期检查和维修，确保工程处于良好状态。如发现质量问题或故障，乙方应及时处理并承担全部费用。

4.保修金的支付：在保修期内，乙方应提供必要的维修服务。保修期满后，甲方根据乙方的保修服务情况支付保修金。具体支付时间在保修期满后[支付时间]天内完成。

第六条违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程进度款或竣工结算款，每逾期一天，应向乙方支付[违约金]元的违约金。逾期超过[逾期天数]天，乙方有权停止施工，并要求甲方立即支付应付未付款项及违约金。

2.乙方如未按照合同约定按时完成工程或施工质量不符合要求，每逾期一天，应向甲方支付[违约金]元的违约金。逾期超过[逾期天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的全部损失。

3.乙方在保修期内未提供必要的维修服务或维修质量不符合要求，每逾期一天，应向甲方支付[违约金]元的违约金。逾期超过[逾期天数]天，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

第七条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同约定的义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并达成书面协议。

2.本合同在以下情况下可以终止：一是双方协商同意终止；二是因不可抗力导致工程无法继续进行；三是因一方违约导致合同无法继续履行。合同终止后，双方应就未完成的工作进行协商处理并达成书面协议。若因违约方原因导致合同终止的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：一是因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；二是因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工；三是