承包人收到中标通知书几日签订合同7篇.docxVIP

承包人收到中标通知书几日签订合同7篇

篇1

合同协议

甲方（发包人）：____________________

乙方（承包人）：____________________

鉴于甲方与乙方就____________项目进行了招标与投标，乙方已被确定为中标人，现双方根据中华人民共和国有关法律法规，经过友好协商，就承包人收到中标通知书后签订合同的时间要求达成如下协议：

一、中标通知书

甲方在招标工作结束后，向乙方发出中标通知书。乙方收到中标通知书后，应仔细核对通知书的各项内容，如有异议，应当在收到通知书后的三个工作日内以书面形式向甲方提出。

二、签订合同的时间和期限

1.乙方应在收到中标通知书之日起的XX日内，与甲方签订书面的工程施工承包合同。

2.若乙方逾期未签订合同的，甲方有权取消乙方的中标资格，并有权另行招标。

三、合同内容

合同内容应包括但不限于工程范围、工程价款、技术标准、质量验收、安全文明施工、工期进度、结算支付方式、保修条款、违约责任等双方认可的条款。合同的具体内容由双方在中标通知书规定的期限内协商一致后确定。

四、违约责任

1.若乙方收到中标通知书后未在规定时间内与甲方签订合同的，视为乙方自动放弃中标资格，甲方有权按照法律法规和招标文件的规定进行处理。

2.若因乙方原因，导致合同无法履行或履行过程中存在重大问题的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

五、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

4.本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。如有争议，应提交双方共同选择的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有最终的法律效力。

甲方（发包人）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

日期：___________年___________月___________日

篇2

中标通知书与合同签订时间约定协议

甲方（发包人）：[发包人名称]

乙方（承包人）：[承包人名称]

鉴于甲方在相关工程项目的招标过程中，乙方成功中标，现就中标后双方签订合同的有关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、中标通知书之确认

甲方应通过书面形式向乙方发出中标通知书。乙方应在接到中标通知书后的三日内，向甲方书面确认收到中标通知书。

二、合同签订时间与期限

1.乙方收到中标通知书后，应于五个工作日内，与甲方进行合同细节之谈判，并签署正式工程承包合同。

2.合同签订后，双方应共同遵守合同条款，严格按照合同约定履行各自义务。合同期限为工程开工日起至工程完工验收止，具体期限根据工程项目实际情况确定。

三、合同内容与要求

双方签署的承包工程合同应包括但不限于以下内容：工程范围、工程价款、工程质量要求、工程期限、验收标准、付款方式及双方权利义务等条款。双方应对合同条款进行详细商谈，确保合同内容明确、合理。

四、违约责任

1.若乙方在约定的时间内未确认收到中标通知书或未与甲方签订工程承包合同，则视为乙方自动放弃中标资格，甲方有权依据招标情况另行选择承包人。

2.若因乙方原因导致工程承包合同未能按时签订，乙方应承担由此产生的一切损失。

3.双方应严格按照合同约定的条款履行各自义务。若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

五、争议解决与法律适用

1.本协议之签订、执行及解释均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定事项

双方可根据实际需要，就工程承包过程中的其他事项进行约定。如有未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包人）：[发包人名称及盖章]

法定代表人：[发包人法定代表人手写签名]

联系电话：[发包人联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包人）：[承包人名称及盖章]

法定代表人：[承包人法定代表人手写签名]

联系电话：[承包人联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

---结束---

篇3

合同协议

甲方（发包人）：_________