家装施工合同9篇.docxVIP

家装施工合同9篇

篇1

#甲方（发包方）：__________

位置：__________

联系电话：__________

#乙方（承包方）：__________

位置：__________

联系电话：__________

#工程名称：__________

#工程地点：__________

#工程内容：__________

#工程预算：__________

开工日期：__________

竣工日期：__________

#合同条款：

一、工程价款及支付方式

1.本工程总价款为人民币__________元整（￥__________）。

2.甲方在签订合同后支付工程总价的50%作为预付款，即人民币__________元整（￥__________）。

3.乙方完成工程进度过半（即完成50%的工作量）后，甲方再支付工程总价的30%，即人民币__________元整（￥__________）。

4.工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的20%尾款，即人民币__________元整（￥__________）。

5.甲方每次付款时，乙方需提供相应的收据。

二、工期约定

1.本工程计划开工日期为__________年______月______日，竣工日期为__________年______月______日，共计______天。

2.乙方应在开工前做好各项准备工作，确保按时开工。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元整（￥______）。

3.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

三、材料供应及保管

1.本工程所需材料由乙方负责采购及运输，甲方需提供必要的协助。

2.乙方应确保采购的材料质量合格，符合相关标准。如因材料质量问题造成工程返工或质量事故，乙方需承担相应的责任。

3.甲方提供的材料，乙方应妥善保管，如有遗失或损坏，乙方需承担赔偿责任。

四、施工安全与环保

1.乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方需承担相应的法律责任。

2.乙方在施工中应采取有效的环保措施，减少对环境的影响。如因乙方原因造成环境污染，乙方需承担相应的责任。

五、违约责任及赔偿损失

1.如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况确定。

2.如因一方违约给另一方造成损失，违约方需赔偿损失。具体损失赔偿根据损失情况确定。

六、争议解决及法律适用

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如有其他未尽事宜，双方可另行协商确定。

七、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守本合同的约定，履行各自的义务。

2.在合同履行过程中，如一方出现严重违约行为或无法继续履行合同义务的情况，另一方有权要求终止合同。合同终止后，违约方需承担相应的违约责任和赔偿责任。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜可由双方另行协商确定。协商确定的补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程地点：____________________

施工内容及要求：（详见装饰装修施工项目确认表及施工图）。

二、工程承包方式，双方商定采取下列第（）种承包方式：

乙方包工、包全部材料。

乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。（详见清单）

其他方式。

三、工程期限：本工程自甲乙双方确定开工日期起____天完工，甲乙双方约定开工日期为XXXX年XX月XX日。因甲方原因造成合同工期延误的，工期顺延。因乙方原因造成合同工期延误的，工期不予顺延。施工过程中如因不可抗力因素或甲方原因造成乙方需停工的，工期相应顺延。