隧道建设工程劳务分包协议书10篇.docxVIP

隧道建设工程劳务分包协议书10篇

篇1

本协议旨在明确发包方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）在隧道建设工程中的劳务分包合作关系，明确双方的权利与义务，保障工程项目的顺利进行。经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX隧道建设项目

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：隧道挖掘、支护、衬砌等施工内容

二、分包范围

1.乙方应按照甲方的要求，提供隧道建设工程的劳务分包服务，包括但不限于隧道挖掘、支护、衬砌等施工内容的劳务。

2.分包方式为清包工，即乙方只提供劳务，材料由甲方负责供应。

三、合同工期

1.乙方应根据甲方的施工进度计划，合理安排劳务人员，确保工程按时完成。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

四、质量与验收

1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程验收标准按照国家标准及甲方要求进行，如乙方施工质量不达标，乙方应负责整改并承担相关费用。

五、合同价款及支付方式

1.工程劳务分包价款为：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。该价款为固定价格，不包含任何形式的额外费用。

2.支付方式：甲方应按工程进度支付劳务费，具体支付节点及比例为工程开工后每月支付进度款的XX%，工程竣工并验收合格后支付至总劳务费的XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题全额支付。

六、甲方责任

1.甲方应按合同约定提供施工所需材料，并确保材料的品质符合要求。

2.甲方应提供施工场地、临时设施等必要的工作条件。

3.甲方应对乙方的施工质量、进度进行监督和检查，确保工程顺利完成。

七、乙方责任

1.乙方应确保派遣的劳务人员具备相应的技能和资质，符合工程需求。

2.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。

3.乙方应接受甲方的监督与检查，确保施工质量与进度。

八、违约责任

1.若甲方未能按合同约定支付劳务费，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。

2.若乙方施工质量不达标或进度延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决。

九、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，除涉及争议部分外，双方应继续履行本协议的其他部分。

十、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议的解释权归甲方所有。

甲方（发包方）：____________________（盖章）

法定代表人：___________________

位置：___________________

联系电话：___________________

日期：___________________

乙方（承包方）：____________________（盖章）

法定代表人：___________________

位置：___________________

联系电话：___________________隧道建设工程劳务分包协议书5日期：___________________双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定诚实友好地本着互利共赢的原则协商确定就项目隧道的建设达成如下协议条款供双方共同遵守一、工程概况工程名称XXXX隧道建设项目工程地点XXXX工程内容隧道挖掘等二、工作内容三方联合组织现场施工保证隧道工程施工正常有序安全高效进行三方责任（一）建设单位负责统一管理和组织指挥本工程的施工建设包括设计交底组织编制总体施工组织设计方案制定技术方案及工期进度安排全面负责施工中的质量安全协调管理工作保证工程技术安全质量和工期进度达到设计要求满足技术标准满足工期安排的要求负责业主单位驻工地代表人员的选派工作负责与各部门的协调工作（二）施工单位在建设单位和施工单位的共同组织领导下开展施工负责施工管理工作按设计要求和技术方案精心组织施工科学安排工期严格质量标准积极完成各自承担的施工任务并负责本工程的施工安全和施工质量四、质量要求五、验收标准六、工程款支付方式七、工期要求八、违约责任九、