幕墙工程指定分包合同-建设工程合同5篇.docxVIP

幕墙工程指定分包合同-建设工程合同5篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXXX公司

位置：XXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXXXXXXX

电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX

乙方（分包方）：XXXXXXX公司

位置：XXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXXXXXXX

电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX

鉴于甲方就其所涉及的幕墙工程同意指定乙方作为分包方，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本幕墙工程分包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：幕墙工程分包项目。

2.工程地点：具体地点由甲方提供。

3.工程内容：幕墙设计、制作、安装等。

4.工程期限：自合同签订之日起至工程完工并通过验收止。具体工期计划由双方另行商定。

二、承包方式及范围

1.承包方式：指定分包方式。甲方指定乙方承担本工程的幕墙制作与安装工作。

2.承包范围：包括但不限于幕墙材料采购、加工制作、运输、安装、验收等。具体范围详见附件一《工程承包范围及要求》。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：双方依据工程内容、工程量及市场行情，商定工程总价为人民币XXXX万元整（大写：XXXXXX元整）。具体价格明细详见附件二《工程报价单》。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。具体支付节点及比例为合同签订后支付XX%，工程进度过半支付XX%，工程完工并通过验收后支付XX%。剩余XX%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关规范、标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。

2.工程验收标准按照国家标准及甲方要求进行。验收合格后方可交付使用。具体验收标准及流程详见附件三《工程验收标准与流程》。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的一切损失。

五、工程安全及文明施工要求

1.乙方应严格遵守施工现场安全规定，确保施工过程安全无事故。

2.乙方应做好施工现场的文明施工，保持现场整洁有序。如因乙方原因造成施工现场混乱，甲方有权要求乙方整改并承担相应费用。

3.若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任及损失。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的一切损失。

2.乙方如未能按照合同约定的工期完工，每延误一天，应向甲方支付违约金人民币XXXX元整（大写：XXX元整）。如延误工期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。

3.乙方施工工程质量不符合合同约定或国家相关规范、标准的，乙方应负责无偿返工并承担由此造成的一切损失。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。宀此之前的全部口头和书面协议均视为无效，并解除本合同所产生的效力自此亦无效。本合同条款产生任何争议时双方应友好协商解决。协商不成时任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议。经仲裁或法院起诉确定生效的合同结果可作为本合同的附加条款出现。本合同共包括主合同正文和附件两部分组成。本合同一式二份，均具有同等法律效力，生效后的法律效力应包括续延长等与书面意见不同文件视为认同并在乙双方协商的基础上履行各自职责和权益。甲乙双方对任何口头和未签字文件不能作为本合同的组成部分。本合同如有未详尽事宜，则按照国家相关法律法规和行业标准执行。本合同是甲乙双方关于幕墙工程的完整协议，对甲乙双方具有法律约束力。本合同一式二份，双方签字盖章后生效。其他未尽事宜，由甲乙双方另行协商。若甲乙双方在合同期内出现不可预见情况致使无法履行本合同，则甲乙双方均免于承担违约责任。合同期满后若甲乙双方继续合作，则另行签订新的合同。合同附件与本合同具有同等法律效力。合同附件包括施工图纸、技术规范、质量要求等。合同附件的修改和补充应以书面形式进行，并作为本合同的组成部分。本合同是甲乙双方平等自愿签订的