建设工程施工工期补充合同10篇.docxVIP

建设工程施工工期补充合同10篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲乙双方已签订了关于[项目名称]建设工程的施工合同，为明确双方权益，对原合同中有关工期的事项进行细化及补充，特订立本补充合同。

一、背景及目的

鉴于工程建设的复杂性及不确定因素，双方有必要对原合同中关于施工工期的相关条款进行补充和明确，以确保工程按期完成，保障双方权益。

二、工期调整及细节安排

1.原合同约定的工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。现经双方协商一致，对工期进行调整。新的开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

2.乙方必须严格按照调整后的工期进行施工，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。

3.双方应建立定期沟通机制，确保工程进度按计划推进。甲方有权对工程进度进行检查和监督。

三、违约责任

1.若乙方未能按照调整后的工期完成施工，应按照合同总价款的百分之XX向甲方支付违约金。

2.若因乙方原因导致工程停工超过XX天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此产生的一切损失。

四、其他条款

1.本补充合同是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。如本补充合同与原合同条款发生冲突，以本补充合同为准。

2.本合同的修改、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.双方应共同遵守本合同的各项条款，如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方代表签字（盖章）之日起生效。

甲方（发包方）：[甲方名称]

法定代表人（或授权代表）：[签字]

签字日期：XXXX年XX月XX日

盖章（如有）：[甲方公章]

乙方（承包方）：[乙方名称]

法定代表人（或授权代表）：[签字]

签字日期：XXXX年XX月XX日

盖章（如有）：[乙方公章]

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]的建设工程施工合同，由于施工过程中存在工期变动情况，为保障项目顺利进行并明确双方责任与权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成以下关于建设工程施工工期的补充合同条款：

一、合同背景及目的

本补充合同旨在明确施工工期的调整事项及相应责任与义务，确保项目按期完成并保障双方合法权益。

二、工期调整事项

1.鉴于施工现场实际情况及不可抗力因素，原合同约定的工期需作相应调整。具体调整事项如下：[详细列明调整事项]。

2.乙方须按照调整后的工期安排进行施工，确保项目按期完成。如遇特殊情况需再次调整工期，双方应另行协商并签署书面补充协议。

三、工期保证措施

1.乙方应制定详细施工进度计划，并提交甲方审核。甲方应根据实际情况提出意见与建议。

2.乙方应严格按照施工进度计划执行，确保各阶段工期目标的实现。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应违约责任。

3.甲方应按时支付工程进度款，确保资金及时到位，以免影响施工进度。

4.双方应建立定期沟通机制，共同解决施工中出现的问题，确保项目顺利进行。

四、违约责任

1.若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并支付因违约导致的额外损失。

2.若因甲方原因导致工期延误，甲方应支付因此产生的额外损失，并对乙方进行相应补偿。

3.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。

五、其他条款

1.本补充合同为原建设工程施工合同的组成部分，具有同等法律效力。

2.本补充合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议进行约定。

3.本补充合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日。

4.本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包方）：[甲方名称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

签字（盖章）：

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包方）：[乙方名称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

签字（盖章）：

日期：XXXX年XX月XX日

篇3

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[