2025008.建设工程合同书管理.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025008.建设工程合同书管理

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.发包方信息

1.1.1.发包方名称

1.1.2.发包方地址

1.1.3.发包方联系人

1.1.4.发包方联系电话

1.2.承包方信息

1.2.1.承包方名称

1.2.2.承包方地址

1.2.3.承包方联系人

1.2.4.承包方联系电话

2.工程概况

2.1.工程名称

2.2.工程地点

2.3.工程规模

2.4.工程类型

2.5.工程合同总价

3.合同工期

3.1.计划工期

3.2.实际工期

3.3.延期责任

4.工程质量

4.1.质量标准

4.2.质量验收

4.3.质量保修

5.工程款支付

5.1.预付款

5.2.进度款

5.3.结算款

5.4.保修金

6.保险

6.1.保险种类

6.2.保险期限

6.3.保险金额

6.4.保险责任

7.争议解决

7.1.争议解决方式

7.2.争议解决机构

7.3.争议解决程序

8.违约责任

8.1.发包方违约责任

8.2.承包方违约责任

9.合同解除

9.1.合同解除条件

9.2.合同解除程序

9.3.合同解除后的处理

10.合同生效

10.1.合同生效条件

10.2.合同生效时间

11.合同变更

11.1.合同变更条件

11.2.合同变更程序

11.3.合同变更后的处理

12.合同终止

12.1.合同终止条件

12.2.合同终止程序

12.3.合同终止后的处理

13.合同附件

13.1.工程量清单

13.2.设计图纸

13.3.其他附件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1.发包方信息

1.1.1.发包方名称：房地产开发有限公司

1.1.2.发包方地址：省市区路号

1.1.3.发包方联系人：

1.1.4.发包方联系电话：138xxxx5678

1.2.承包方信息

1.2.1.承包方名称：建筑工程有限公司

1.2.2.承包方地址：省市区路号

1.2.3.承包方联系人：

1.2.4.承包方联系电话：139xxxx

2.工程概况

2.1.工程名称：住宅小区建设工程

2.2.工程地点：省市区路号

2.3.工程规模：总建筑面积约10万平方米，包含住宅、商业、地下车库等

2.4.工程类型：住宅及商业综合体

2.5.工程合同总价：人民币壹亿元整（￥100,000,000）

3.合同工期

3.1.计划工期：自合同签订之日起12个月

3.2.实际工期：根据工程进度和实际情况进行调整，但不得超出计划工期

3.3.延期责任：因承包方原因导致的工期延误，每延误一日，承包方应向发包方支付合同总价千分之二的违约金

4.工程质量

4.1.质量标准：按照国家现行建筑工程质量标准执行

4.2.质量验收：工程验收分为分项验收、分部验收和单位工程验收，验收合格后方可进入下一阶段

4.3.质量保修：承包方对工程质量承担保修责任，保修期为自工程竣工验收合格之日起五年

5.工程款支付

5.1.预付款：合同签订后5个工作日内，发包方支付合同总价10%的预付款

5.2.进度款：按照工程进度和合同约定，每月支付合同总价的8%

5.3.结算款：工程竣工验收合格后，发包方在30个工作日内支付结算款

5.4.保修金：保修金为合同总价的5%，保修期满后无质量问题，发包方无息退还

6.保险

6.1.保险种类：建筑工程一切险、第三者责任险

6.2.保险期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止

6.3.保险金额：按照工程合同总价计算

6.4.保险责任：按照保险合同约定执行

7.争议解决

7.1.争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

7.2.争议解决机构：仲裁委员会

7.3.争议解决程序：按照仲裁委员会仲裁规则执行

8.违约责任

8.1.发包方违约责任

8.1.1.发包方未按时支付工程款，每逾期一日，应向承包方支付应付款项千分之二的违约金。

8.1.2.发包方未按时提供施工图纸或相关资料，每延误一日，应向承包方支付合同总价千分之一的违约金。

8.1.3.发包方擅自变更工程内容或设计，导致工程延期或增加费用，应承担相应的责任和费用。

8.2.承包方违约责任

8.2.1.承包方未按时完成工程，每延误一日，应向发包方支付合同总价千分之二的违约金。

8.2.2.承包方施工