发改委监理合同范本5篇.docxVIP

发改委监理合同范本5篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：国家发展和改革委员会

乙方（承包方）：XXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工程监理事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX工程

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.工程内容：XXXX

二、监理范围与内容

1.监理范围：本工程监理范围包括XXXX。

2.监理内容：具体包括XXXX。

三、监理期限与进度安排

1.监理期限：本工程监理期限自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束。

2.进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的监理进度计划，并报甲方批准。进度计划应包括以下几个关键节点：开工令发布、基础工程验收、主体结构验收、竣工验收等。

四、费用与支付方式

1.费用：本工程监理费用为人民币（大写）XXXX元整。该费用已包括在《建设工程施工合同》中，无需另行支付。

2.支付方式：监理费用在合同签订后，由甲方按照合同约定向乙方支付。具体支付节点和金额如下：预付款为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整。中期款为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整。尾款为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整。尾款在竣工验收合格后支付。

五、双方权利义务

1.甲方权利义务：甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程监理，并按时支付监理费用。甲方应尊重乙方的监理意见，不得随意变更监理要求。甲方应提供必要的支持和协助，确保监理工作的顺利进行。

2.乙方权利义务：乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。乙方应本着“安全、质量、进度、效益”的原则，认真履行监理职责。乙方应及时向甲方报告监理进展情况和遇到的问题，并提出解决方案。

六、违约责任与赔偿

1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体包括以下几个方面：未按时支付监理费用的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。未按照合同约定进行工程监理的，应承担相应的赔偿责任。

2.赔偿：因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应赔偿受损方的直接损失和间接损失。具体赔偿金额应根据受损方的实际损失和违约方的过错程度来确定。

七、争议解决与管辖法院

1.争议解决：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.管辖法院：本合同履行过程中发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

1.保密义务：双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密和技术资料承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，未经双方协商一致并书面签订补充协议，任何一方不得擅自变更或解除本合同。本合同在履行完毕后自动终止。

3.不可抗力：如因不可抗力导致一方无法履行本合同义务的，该方应及时向对方通报相关情况，并应在合理期限内提供相关证明文件。经双方协商一致，可延期履行或终止本合同。

4.合同附件：本合同的附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括以下几个部分：监理大纲、监理实施细则、工程进度计划等。

甲方（发包方）：国家发展和改革委员会

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

盖章（公章）：国家发展和改革委员会

乙方（承包方）：XXXX公司

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

盖章（公章）：XXXX公司

篇2

合同编号：

甲方（业主）：

乙方（监理单位）：

根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，以及双方就建设工程的监理业务达成的共识，甲方委托乙方承担工程的监理业务，并签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程投资：

二、监理范围

1.监理范围：本工程的监理范围包括以下几个方面：建设工程的施工质量、建设工期、工程造价的监理。建设工程的合同管理、安全管理、环保节能等方面的监理。

2.监理重点：在监理过程中，乙方应重点关注