民法典第18章建设工程合同8篇.docxVIP

民法典第18章建设工程合同8篇

篇1

工程合同

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国民法典》第18章建设工程合同及其他有关法律、法规的规定，为了确保工程质量、进度和费用符合甲方要求，现就[项目名称]工程的有关合同条款达成如下协议：

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除法律、法规、技术规范、标准另有规定外，具有本合同条款赋予的涵义：

1.甲方：指与乙方签订本合同的单位或个人。

2.乙方：指与甲方签订本合同的施工单位。

3.工程：指乙方按合同约定建设的工程。

4.建设工程合同：指甲方与乙方为完成工程建设的任务而明确相互权利义务关系的书面协议。

5.竣工验收：指乙方按合同约定完成工程建设任务后，由甲方组织的工程验收。

6.工程质量：指工程满足甲方要求的程度，包括安全性、使用功能、观感等。

7.工程进度：指工程建设任务完成的时间节点和顺序。

8.工程费用：指甲方为完成工程建设任务而需要支付的费用，包括预付款、进度款、结算款等。

9.违约责任：指一方违反合同约定，需向另一方承担的赔偿责任。

10.争议解决：指合同履行过程中发生争议时，双方协商或仲裁解决的方式。

二、合同条件

1.甲方要求

1.1甲方应在合同签订后尽快提供必要的施工图纸和设计文件，并确保其准确性和完整性。

1.2甲方应按时支付工程费用，确保资金供应充足。

1.3甲方应积极配合乙方进行工程竣工验收，确保验收工作顺利进行。

2.乙方要求

2.1乙方应严格按照施工图纸和设计文件的要求进行工程施工，确保工程质量符合约定。

2.2乙方应合理安排工程进度，确保按时完成工程建设任务。

2.3乙方应积极配合甲方进行工程竣工验收，及时提供相关资料和记录。

3.材料与设备要求

3.1乙方应确保使用的材料和设备符合相关标准和要求，禁止使用假冒伪劣产品。

3.2乙方应严格按照甲方提供的品牌和质量要求采购材料和设备，确保产品质量可靠。

4.安全与环保要求

4.1乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全无事故。

4.2乙方应采取有效的环保措施，减少施工对环境的影响。

5.违约责任与赔偿

5.1一方违反合同约定，需向另一方承担相应的违约责任和赔偿责任。具体违约责任的承担方式应在协议条款中约定。

6.争议解决方式

6.1合同履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。具体争议解决方式应在协议条款中约定。

三、协议条款

1.工程概况与建设规模

1.1工程名称：[项目名称]

1.2工程地点：[项目地点]

1.3工程规模：[项目规模]

2.工程质量与验收标准

2.1乙方应按甲方要求和相关标准规范进行工程施工，确保工程质量符合约定。具体验收标准应在协议条款中约定。

2.2工程竣工验收时，应由甲方组织相关人员进行验收，并出具验收报告。验收不合格的，乙方应按要求进行整改并重新验收。

3.工程进度与节点控制

3.1乙方应按甲方要求的工程进度进行施工，确保按时完成工程建设任务。具体进度节点应在协议条款中约定。

3.2如因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

4.工程费用与支付方式

4.1甲方应按合同约定支付工程费用给乙方。具体支付方式应在协议条款中约定。

4.2如因乙方原因导致工程进度延误或质量问题需要整改的，甲方有权扣除相应的费用作为违约金或赔偿款。

5.违约责任与赔偿方式

5.1一方违反合同约定时，需向另一方承担相应的违约责任和赔偿责任。具体违约责任的承担方式应在协议条款中约定。常见的违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。

5.2如因乙方原因导致工程无法按时交付或质量问题严重无法修复的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。

6.争议解决方式及管辖法院（仲裁机构）

6.1合同履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。具体争议解决方式应在协议条款中约定。管辖法院（仲裁机构）应根据实际情况在协议条款中约定。