维修施工合同维修6篇.docxVIP

维修施工合同维修6篇

篇1

乙方（施工单位）：_________，统一社会信用代码：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方物业的维修施工事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至_________年_________月_________日。

2.甲方应在施工日期前将物业交付给乙方，并确保物业状况良好。如因甲方原因造成施工延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、施工内容

1.乙方应按照合同约定对甲方的物业进行维修施工，确保施工质量符合相关标准。

2.甲方应对施工内容进行确认，并在施工过程中提供必要的协助和配合。

3.如因施工内容变更或增加，双方应签订书面补充协议，明确变更或增加的施工内容及相应的费用。

四、施工费用及支付方式

1.施工费用：_________元。该费用已包括在工程造价中。

2.支付方式：甲方应在签订合同后向乙方支付工程款的50%作为预付款，剩余50%在竣工验收合格后支付。具体支付时间和方式如下：_________。

3.如因甲方原因未能按时支付施工费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、质量保证及保修期限

1.乙方应保证施工质量符合相关标准，并承诺一定的保修期限。保修期限自竣工验收合格之日起不少于一年。

2.在保修期限内，如因施工原因造成物业损坏或质量问题，乙方应负责免费维修并承担相应费用。

3.甲方在保修期限内发现物业存在质量问题或损坏情况，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排维修。

六、违约责任

1.如因乙方原因未能按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如因甲方原因未能按时支付施工费用或提供必要协助，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

3.双方应本着诚信原则履行合同义务，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

3.法院判决结果对双方具有法律约束力，双方应认真履行法院判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权申请强制执行。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

甲方（业主）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方房屋维修施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程内容：_________

3.工程造价：_________

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.如有特殊情况，经双方协商后，可相应调整施工期限。

三、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家有关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。甲方应在收到通知后尽快组织验收，并签署验收意见。

3.如工程质量不符合要求，乙方应负责返修并承担相应费用。

四、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体付款方式和时间如下：_________

2.工程竣工后，乙方应向甲方提供结算资料，甲方应在收到结算资料后尽快进行结算并支付结算款。

3.如因甲方原因导致付款延误，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

五、违约责任

1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。

2.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程延期或质量问题，应承担相应的违约责任。

3.甲方如未按时支付工程款，应承担逾期付款的违约责任。