建设工程定额下浮合同模板7篇.docx

建设工程定额下浮合同模板7篇

篇1

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程定额下浮给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程规模：

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方将建设工程定额下浮给乙方，乙方按照下浮后的定额进行工程施工。

2.支付方式：甲方按照合同约定向乙方支付工程款项。具体支付方式为：签订合同后支付预付款，施工过程中按照施工进度支付中期款，工程竣工后支付尾款。

三、工期及进度

1.工期要求：乙方应按照合同约定工期完成工程施工。

2.进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度进行监督。

四、质量保证

1.质量标准：乙方应按照合同约定及国家相关标准施工，确保工程质量符合要求。

2.质量保证措施：乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量稳定可靠。

五、安全保证

1.安全标准：乙方应按照合同约定及国家相关安全标准施工，确保施工过程中的安全。

2.安全保证措施：乙方应建立健全的安全保证体系，加强施工过程中的安全管理，确保施工过程中的安全。

六、违约责任及赔偿

1.违约责任：甲乙双方在合同履行过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

2.赔偿：如因乙方的过错导致工程质量不符合要求或施工过程中的安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决：甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体争议解决方式按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

2.法律适用：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因不可抗力导致合同无法履行或无法完全履行，双方应友好协商解决。协商不成的，双方均有权解除本合同，互不承担违约责任。

篇2

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程定额下浮给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程规模：

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方将建设工程定额下浮给乙方，具体下浮比例及金额根据工程实际情况及双方协商确定。

2.支付方式：乙方应按照合同约定完成工程建设，甲方在验收合格后及时支付合同价款。具体支付方式及时间节点根据双方协商确定。

三、工程工期及进度

1.工程工期：乙方应在签订合同后尽快组织施工，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.工程进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度进行监督，如发现问题应及时提出并要求乙方进行整改。

四、质量保证及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关质量标准和设计要求进行工程施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对工程质量进行抽查和检测，如发现问题应及时提出并要求乙方进行整改。

3.工程验收时，应按照合同约定及相关质量标准进行验收。如工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或扣除相应款项。

五、安全施工及文明施工要求

1.乙方应制定详细的安全施工措施和文明施工方案，并报甲方备案。确保工程施工过程中无重大安全事故发生，并保障施工人员的安全健康。

2.甲方有权对施工现场进行安全检查和文明施工监督，如发现问题应及时提出并要求乙方进行整改。

六、违约责任及赔偿标准

1.乙方如未能按照合同约定完成工程建设，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准根据双方协商确定。

2.甲方如未能按照合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准根据双方协商确定。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院根据双方协商确定。

2.仲裁或诉讼过程中产生的费用由