学校水电工程承包合同7篇.docx

学校水电工程承包合同7篇

篇1

发包方（以下简称甲方）：XX学校

承包方（以下简称乙方）：XX水电工程公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX学校水电工程

2.工程地点：XX学校校内

3.工程承包方式：乙方包工包料

4.工程内容：水电工程安装、维修等

第二条工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工程总天数：XX天

第三条工程价款

1.工程总价款：人民币XX元（大写：XX元）

2.工程款支付方式：银行转账

3.工程款支付时间：工程竣工验收合格后XX天内支付全款

第四条工程质量及验收

1.工程质量标准：符合相关行业标准及甲方要求

2.验收方法：按照相关行业标准及甲方要求进行验收

3.验收时间：工程竣工后XX天内进行验收

第五条违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程款或未按时提供施工所需材料，视为甲方违约，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求，视为乙方违约，需承担相应的违约责任。

第六条争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

第七条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应妥善做好已完工程的移交工作，并确保甲方利益不受损失。

第八条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.乙方在施工中必须确保安全施工，如施工中发生一切安全事故与甲方无关，由乙方自负。

4.甲方要求比合同工期提前完工，乙方必须配合甲方施工，甲方付给乙方相应的赶工费。赶工费按每提前一天人民币XX元计算。提前XX天以上的赶工费具体数额双方协商确定。但赶工费最多不超过合同总价的XX%。如因乙方原因导致工期延误超过合同工期，乙方需承担相应的违约责任。每延误一天需支付违约金人民币XX元。延误工期超过XX天的违约金具体数额双方协商确定。但违约金最多不超过合同总价的XX%。

5.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、窝工。如有特殊情况必须停工的，需提前一周向甲方提交书面申请，得到甲方批准后方可停工。否则视为乙方违约，需承担相应的违约责任。每停工一天需支付违约金人民币XX元。停工超过XX天的违约金具体数额双方协商确定。但违约金最多不超过合同总价的XX%。同时，乙方在停工期间必须采取必要措施保护现场及保护已完工程不受损坏。如因乙方原因造成已完工程损坏的，乙方需承担相应的赔偿责任。

6.乙方在施工过程中必须接受甲方的质量监督及安全监督。对甲方提出的质量及安全问题必须无条件服从并整改。否则视为乙方违约，需承担相应的违约责任。每次违规需支付违约金人民币XX元。违规超过XX次的违约金具体数额双方协商确定。但违约金最多不超过合同总价的XX%。

7.验收合格后，进入保修期。保修期为一年。保修期内如出现质量问题或故障，乙方需无条件返修或维修。否则视为乙方违约，需承担相应的违约责任。每次违规需支付违约金人民币XX元。违规超过XX次的违约金具体数额双方协商确定。但违约金最多不超过合同总价的XX%。同时，乙方在保修期内需保持通讯畅通，以便甲方在需要时能够及时联系到乙方。如因乙方原因导致甲方无法联系到乙方而影响保修工作的顺利进行时，乙方需承担相应的赔偿责任。

篇2

发包方（以下简称甲方）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。

承包方（以下简称乙方）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX学校水电工程

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：全包，包括材料采购、施工安装等费用。

4.工程范围和内容：具体范