建设工程施工专业分包合同(示范文本)5篇.docxVIP

建设工程施工专业分包合同(示范文本)5篇

篇1

合同编号：[具体编号]

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

分包人（全称）：[分包人名称]

工程名称：[具体工程名称]

工程地点：[具体工程地点]

签订时间：[具体签订时间]

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

分包人（全称）：[分包人名称]

鉴于：

1.发包人与承包人签订了[具体工程名称]的建设工程施工合同（以下简称“总包合同”），约定由承包人承担该工程的建设施工任务。

2.分包人具备[具体工程名称]所需的专业施工资质和条件，并愿意按照总包合同的约定，承担该工程的专业分包任务。

3.发包人同意将该工程的专业分包任务委托给分包人完成。

为了明确发包人、承包人和分包人在该工程中的权利和义务，特订立本建设工程施工专业分包合同（以下简称“分包合同”）。

一、分包合同当事人

1.发包人：负责按照总包合同的约定，向承包人支付相应的工程款项，并协助承包人和分包人解决与该工程有关的问题。

2.承包人：负责该工程的整体施工任务，并按照总包合同的约定，向分包人支付相应的分包款项。

3.分包人：负责该工程的专业分包任务，并按照分包合同的约定，向承包人提交相应的分包成果。

二、分包合同工作内容

[具体工作内容]

三、分包合同工期

[具体工期]

四、分包合同质量标准

[具体质量标准]

五、分包合同价款与支付方式

1.分包合同价款：根据分包合同的工作内容和工期，确定分包合同的总价款为[具体金额]。

2.支付方式：承包人应按照总包合同的约定，向分包人支付相应的分包款项。具体支付方式如下：

预付款：在签订分包合同后，承包人应向分包人支付预付款[具体金额]，预付款的支付时间、比例和方式应在总包合同中明确约定。

进度款：在分包合同履行过程中，承包人应按照分包合同的约定，根据分包人的实际完成情况和进度，向分包人支付相应的进度款。进度款的支付时间、比例和方式应在分包合同中明确约定。

结算款：在分包合同履行完毕后，承包人应按照总包合同的约定，向分包人支付结算款。结算款的支付时间、比例和方式应在总包合同中明确约定。

3.税金：分包合同价款中应包含相应的税金，税金的具体比例和计算方式应在总包合同中明确约定。

4.发票：分包人应向承包人提供相应的发票，发票的种类、金额和开具时间应在总包合同中明确约定。

5.汇率风险：因汇率变化导致的付款金额变动，由承包人承担，但发包人和分包人有义务协助承包人进行汇率风险管理。

6.保险责任：在施工过程中，如发生人员伤亡或财产损失，应由相应的责任方承担保险责任。具体保险责任应在总包合同中明确约定。

7.不可抗力因素：如因不可抗力因素导致工程延期或无法履行合同义务，双方应协商解决，并尽可能减少损失。具体不可抗力因素及处理方式应在总包合同中明确约定。

8.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体争议解决方式应在总包合同中明确约定。

9.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕各自的义务后终止。具体生效和终止条件应在总包合同中明确约定。

10.保密条款：双方应对涉及该工程的所有信息保密，并不得擅自披露或使用。具体保密条款应在总包合同中明确约定。

篇2

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经发包人、承包人双方协商一致，同意订立本合同，以明确双方的权利和义务，共同遵循执行。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、专业分包工程内容

1.承包范围：_________

2.承包内容：_________

3.承包方式：_________

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

四、质量与检验标准

1.质量标准：执行国家及行业现行的工程施工质量验收规范。

2.检验标准：按照本合同约定的质量标准