2025年工程承包合同协议书（经典）4篇.docxVIP

2025年工程承包合同协议书（经典）4篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]开始施工，至[竣工日期]结束。

2.乙方应按期完成施工任务，确保工程质量，按时交付使用。

第三条工程造价及支付方式

1.本工程造价为[造价]元。

2.乙方在竣工验收合格后，按照合同约定的工程造价向甲方提交结算报告。甲方在收到结算报告后，按照合同约定支付款项。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照施工图纸、设计说明及国家颁发的有关规范、规程施工，确保工程质量。

2.甲方在竣工验收时，有权对工程质量进行检查和验收。验收不合格的，乙方应按要求进行整改。

第五条双方职责与义务

1.甲方应按时支付款项，提供必要的施工图纸和设计说明，确保施工顺利进行。

2.乙方应按时开工，确保施工进度和质量，及时提交结算报告。

3.双方应相互协作，确保施工顺利进行。如遇到重大问题，应及时沟通解决。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按时支付款项或提供必要的设计说明，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不合格，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的职责与义务。

2.如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

第八条争议解决方式

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。如有违反，将依法承担相应的法律责任。

第九条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容不得涂改、转让或泄露给他人。如有违反，将依法承担相应的法律责任。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同有效期内，双方应认真履行各自的职责与义务。合同到期后，双方可协商续签或终止合同事宜。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。

2.乙方在合同期内必须完成全部工程施工任务。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元（￥XX），其中设计费XX元，材料费XX元，施工费XX元。

2.乙方完成全部工程施工任务并经甲方验收合格后，甲方将支付乙方相应的工程款项。具体支付时间和方式如下：

签订合同后，甲方支付乙方XX元作为预付款。

乙方完成全部工程施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和施工技术要求施工，确保工程质量达到甲方要求的标准。

2.工程竣工后，乙方必须通知甲方进行验收，并提供相关的验收资料。甲方将在收到通知后尽快安排验收。

3.如果工程质量不符合甲方要求的标准，乙方必须承担相应的责任，并进行整改或返工。

第五条违约责任

1.如果乙方在施工过程中违反合同规定或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2.如果甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要的技术支持和资料，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如果