工程停工合同协议书.docVIP

工程停工合同协议书

工程停工合同协议书

甲方（建设单位）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系电话：________________

乙方（施工单位）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系电话：________________

鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了关于[工程名称]的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现由于[具体停工原因]，经双方友好协商，一致同意就工程停工事宜达成如下协议：

一、停工事项

1.双方确认，自本协议签订之日起，[工程名称]项目全面停工。乙方应立即停止施工现场的一切施工活动，并妥善做好已完工程、材料设备的保护和移交工作。

2.乙方应在本协议签订后[X]个工作日内，向甲方提交详细的停工报告，包括但不限于已完成工程进度、已投入的成本、剩余工程计划等内容。

二、费用结算与支付

1.已完工程结算：

-双方共同委托[第三方造价咨询机构名称]对乙方已完成的工程进行结算审核。该机构应在接到委托后[X]个工作日内出具结算报告。

-结算报告经双方确认后，甲方应在[X]个工作日内按照原合同约定的付款方式和比例，支付乙方已完工程的工程款。

2.停工费用补偿：

-考虑到工程停工给乙方造成的损失，甲方同意向乙方支付一定的停工费用补偿，补偿金额为人民币______元（大写：____________________）。

-上述停工费用补偿应在结算报告确认后的[X]个工作日内一次性支付给乙方。

三、人员与设备撤离

1.人员撤离：乙方应在本协议签订后[X]个工作日内，组织施工人员有序撤离施工现场。甲方应为人员撤离提供必要的协助。

2.设备与材料处理：

-乙方在施工现场的设备、材料等，应在本协议签订后[X]个工作日内进行清理和处置。如乙方需要将设备、材料等暂存于施工现场，应与甲方另行协商并签订相关保管协议。

-对于乙方已采购但尚未运至施工现场的材料设备，乙方应负责妥善处理，由此产生的费用由乙方自行承担。

四、质量与安全责任

1.在工程停工期间，乙方仍应对已完工程的质量负责。如因乙方原因导致已完工程出现质量问题，乙方应承担相应的维修和整改责任，费用由乙方自行承担。

2.乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保停工期间施工现场的安全。如发生安全事故，由责任方承担相应的法律责任。

五、违约责任

1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款及停工费用补偿，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付全部应付未付金额及违约金。

2.若乙方未按照本协议约定的时间完成人员撤离、设备材料清理等工作，每逾期一日，应按照人民币______元向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权自行处置相关事宜，由此产生的费用由乙方承担。

六、争议解决

本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：____年__月__日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：____年__月__日