2025年度安徽省重点建筑工程施工合同正规范本.docxVIP

2025年度安徽省重点建筑工程施工合同正规范本

甲方（建设单位）：________________________

乙方（施工单位）：________________________

鉴于甲方需要乙方在2025年度内完成某建筑工程的施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程合同价：人民币______元整（大写：________________________）

二、工程进度

1.工期：自本合同签订之日起______个月。

2.甲方应在合同签订后______日内向乙方支付工程预付款，金额为合同价的______%。

3.乙方应在每月______日前向甲方提交上月工程进度报告，甲方应在收到报告后______日内审核并支付当月工程进度款。

三、工程款项

1.甲方应按照本合同约定支付工程款项，逾期支付的，应按日向乙方支付______%的违约金。

2.乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程停工或工期延误，甲方应支付乙方相应的停工损失费。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至合格。

五、安全生产

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。

2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工安全。

六、合同解除

1.任何一方违反本合同约定，致使合同无法继续履行，另一方有权解除合同。

2.因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（建设单位）：________________________

乙方（施工单位）：________________________

签订日期：________________________

附件：

1.工程施工图纸

2.设计变更通知单

3.工程量清单

4.其他相关资料