防雷工程分包合同6篇.docxVIP

防雷工程分包合同6篇

篇1

发包人（甲方）：[名称]

承包人（乙方）：[名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：防雷工程图纸设计、材料采购、施工安装、验收及售后维护等。

第二条承包方式

1.甲方以包工包料的方式承包给乙方施工。

2.乙方必须按照甲方提供的施工图纸施工，不得擅自更改。如确实需要修改，必须经甲方同意。

3.乙方负责购买施工所需的所有材料，并确保材料的质量符合标准。

4.乙方负责施工安装，确保施工质量符合标准。

5.乙方负责工程的验收及售后维护。

第三条工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始施工，具体工期根据甲方要求确定。

2.乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量

1.乙方必须确保施工质量符合相关标准和规范。如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。

2.甲方有权对施工过程进行监督，发现质量问题及时提出并要求乙方整改。

3.工程验收时，甲方有权委托第三方检测机构进行检测，如检测结果不符合标准，乙方应负责整改并承担相关费用。

第五条工程价款与支付

1.工程总价款为人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元）。该价款包括设计、材料、施工、验收及售后维护等所有费用。

2.甲方应在合同签订后支付工程总价款的50%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元）。剩余50%的款项，即人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元），应在工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应立即开始施工，确保工程按时完成。如因甲方原因导致工程延期或停工，预付款不予退还，且甲方应承担相应的违约责任。

4.工程验收合格后，甲方应及时支付剩余款项。如因甲方原因未在规定时间内支付剩余款项，则应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

第六条违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题导致工程验收不合格并需要返工整改的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

2.如因甲方原因造成工期延误或未在规定时间内支付款项的，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

3.双方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元）。违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应承担赔偿责任。

第七条争议解决与管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为[管辖法院名称]。如双方同意变更管辖法院，应书面协议确定。

3.在诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，但因诉讼原因无法继续履行的除外。如因诉讼导致合同无法继续履行的，双方应协商解除合同并处理相关事宜。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定义务。如有违约行为，违约方应承担相应违约责任并赔偿对方损失。具体赔偿金额由双方协商确定并在合同补充条款中明确约定。补充条款与本合同具有同等法律效力。

2.合同终止时，双方应友好协商处理相关事宜并签订书面协议确定终止时间、方式及双方权利义务关系等具体内容。协商不成的可依法向法院提起诉讼解决争议问题。合同终止后双方应继续履行合同约定但未履行完毕的义务仍需继续履行直至合同目的实现为止或达成其他解决方案为止。若合同终止后仍有未履行完毕的义务则违约方应承担违约责任并赔偿对方损失直至合同目的实现为止或达成其他解决方案为止。若合同终止后不存在未履行完毕的义务则双方权利义务关系自行消灭无需再行协商处理相关事宜即可按照约定终止合同关系并各自承担相应的违约责任和损失赔偿责任即可结束合作关系进行结算处理账务等后续工作即可顺利完成交接手续并终止合作关系开始新的合作历程而无需再行协商处理相关事宜即可按照约定终止合同关系并各自承担相应的违约责任和损失赔偿责任即可结束合作关系进行结算处理账务等后续工作即可顺利完成交接手续并终止合作关系开始新的合作历程而无需再行协商处理相关事宜即可

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX