国家工商管理局家庭居室装饰装修工程施工合同4篇.docxVIP

国家工商管理局家庭居室装饰装修工程施工合同4篇

篇1

发包方（甲方）：________

承包方（乙方）：________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：________

2.工程承包方式：________

3.工程期限：________

4.工程价款：大写________元，小写________元。

二、工程设计

1.甲方若有需求，乙方免费为甲方提供一次设计方案。

2.甲方认可设计方案后，乙方按照设计方案进行装修施工。

三、材料供应及费用

1.乙方负责购买装修所需材料，费用由乙方承担。

2.甲方有权监督乙方购买材料的过程，确保材料质量合格。

3.甲方若对材料有特定要求，应提前告知乙方，乙方尽力满足甲方需求。

四、施工要求及质量验收

1.乙方按照设计方案进行装修施工，确保施工质量符合甲方要求。

2.施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。

3.工程完工后，乙方应通知甲方进行质量验收，确保工程质量合格。

五、工期及付款方式

1.乙方应在签订合同后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2.甲方按照工程进度支付工程款，具体支付时间和金额由双方协商确定。

3.工程完工并经验收合格后，乙方应向甲方提供完整结算清单，甲方支付尾款。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方若违反合同约定，未按时支付工程款或提出无理要求，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方若违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.双方应共同遵守合同约定，确保施工顺利进行。如因违约造成损失，违约方应依法赔偿守约方的全部损失。

七、争议解决及法律适用

1.如因履行合同发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。

2.本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因执行本合同引起纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重事实、提供有效证据，依法维护自己的合法权益。同时，双方也应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。最终判决结果以法院裁定为准。

篇2

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX装饰有限公司

工程项目：家庭居室装饰装修

合同编号：XXXX

工程位置：XXXX小区XX栋XX单元XX室

工程内容：设计、施工，包括室内空间的调整、墙面翻新、地面铺设、吊顶安装、灯具安装等。

工程时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。

一、合同总价款：

本合同工程总价款为人民币XXXX元，大写：XXXX元整。此价格已包含所有材料费、人工费、设计费及税金。

二、付款方式：

1.甲方需在合同签订时支付乙方预付款，预付款金额为合同总价款的XX%，即人民币XXXX元。

2.乙方完成工程进度过半时，甲方需支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元。

3.乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方需支付合同总价款的剩余部分，即人民币XXXX元。

三、违约责任：

1.若甲方未能按时支付合同款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付全部款项。因此造成的工期延误及额外费用由甲方承担。

2.若乙方未能按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价款的XX%，即人民币XXXX元。

3.若乙方在施工过程中存在严重质量问题，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工所需的所有费用。

四、材料供应及设备使用：

1.本工程所需的所有材料（除甲方自购部分外）均由乙方负责采购及供应。材料品牌、型号、规格等需符合甲方确认的设计方案及合同约定。

2.乙方在施工过程中使用的所有设备（如吊车、电钻等）均由乙方自行提供，并自行维护保养。设备损坏或故障导致的额外费用由乙方自行承担。

五、设计及施工方案：

1.乙方需根据甲方的需求和预算，提供详细的设计方案及施工图纸。设计方案及施工图纸需经甲方确认后方可进行施工。

2.若甲方对设计方案或施工图纸有异议或修改意见，乙方需及时调整并重新确认。调整过程中产生的额外费用由甲方承担。

六、验收