2025[建筑] 深度剖析建设工程合同纠纷中合同价款的确定.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025[建筑]深度剖析建设工程合同纠纷中合同价款的确定

建设工程合同纠纷中合同价款的确定

**合同编号：

**签订地点：

**签订日期：

**发包人（以下简称“甲方”）：

名称：

地址：

联系方式：

法定代表人：

身份证号/统一社会信用代码：

**承包人（以下简称“乙方”）：

名称：

地址：

联系方式：

法定代表人：

身份证号/统一社会信用代码：

**工程名称：

**工程地点：

**工程规模：

鉴于甲乙双方就上述工程的承包事宜达成一致，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就合同价款的确定、调整与争议解决等相关事项达成如下协议：

第一章总则

第一条合同范围

本合同适用于甲方委托乙方进行(具体工程内容)施工建设的全部工作。甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自义务，确保工程质量和工期。

第二条合同价款的确定原则

本合同价款的确定应当遵循公开、公平、公正的原则，符合国家相关法律法规及行业标准。

合同价款的确定应当基于工程量清单、施工图纸、技术规范以及市场价格波动的合理预判。

第三条合同价款的形式

本合同采用(固定总价、可调价格、成本加成等)方式确定合同价款。

甲乙双方应当在合同签订前充分协商，明确合同价款的计算方式及调整机制。

第二章合同价款的确定

第四条固定价款的适用情况

若采用固定总价方式，合同价款为(具体金额)，该价款为包干价，除非发生设计变更、法律法规变动或不可抗力等情形，否则不予调整。

甲乙双方应当在合同中明确固定总价的组成，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。

第五条可调价格的适用条件

若采用可调价格方式，合同价款为(具体金额)，并约定调价因素，包括但不限于材料价格波动、人工费调整、汇率变动等。

调价幅度应当符合国家相关规定，并经双方协商一致后方可执行。

第六条成本加成的适用情形

若采用成本加成方式，合同价款为(具体金额)加上乙方的实际施工成本。

施工成本应当经甲方审核确认，并符合国家相关会计准则和行业标准。

第七条合同价款的支付方式

甲乙双方应当约定合同价款的支付节点，包括预付款、进度款、竣工款、质保金等。

每次付款应当经甲方审核并书面通知乙方后方可支付。

第三章合同价款的调整与变更

第八条合同价款调整的条件

因法律法规变化导致工程造价变化的，甲乙双方应当协商调整合同价款。

因甲方提供的施工条件或设计变更导致施工难度增加或工程量变化的，甲乙双方应当协商调整合同价款。

第九条材料价格波动的处理

若材料价格上涨或下跌超过%，双方应当协商调整合同价款。

材料价格的调整应当以国家相关价格指数或市场供需情况为依据。

第十条设计变更的处理

因设计变更导致工程量增加或减少的，双方应当协商调整合同价款。

设计变更应当由甲方书面通知，并经双方确认后方可执行。

第十一条累计工程变更的限制

若累计工程变更超过合同价款的%，双方应当另行协商解决，必要时可申请造价咨询机构进行评估。

第四章合同价款的争议解决

第十二条争议解决方式

甲乙双方因合同价款的确定、调整或支付发生争议时，应当优先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方可以向(约定的仲裁机构或有管辖权的人民法院)提起仲裁或诉讼。

第十三条证据的保存与提交

甲乙双方应当妥善保存与合同价款相关的所有证据，包括但不限于合同文本、补充协议、签证单、支付凭证等。

在争议解决过程中，双方应当如实提供相关证据，以证明自己的主张。

第十四条争议解决期间的合同履行

在争议解决期间，双方应当继续履行合同义务，不得因争议影响工程的正常施工。

若因争议导致工程停工或进度延误，责任方应当承担相应的违约责任。

第五章附则

第十五条合同的生效