2025年小桥桥梁抗震加固与防腐蚀处理工程合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年小桥桥梁抗震加固与防腐蚀处理工程合同

甲方（建设单位）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需要对其所有的小桥桥梁进行抗震加固与防腐蚀处理，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：2025年小桥桥梁抗震加固与防腐蚀处理工程

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：主要包括桥梁抗震加固、防腐蚀处理等。

第二条工程工期

2.1工程开工日期：____________________

2.2工程竣工日期：____________________

2.3工期延误责任：因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。

第三条工程质量

3.1工程质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范及标准。

3.2工程验收：工程完工后，由甲方组织有关单位进行验收，验收合格后，乙方方可进行下一阶段的施工。

第四条工程造价

4.1工程造价：人民币____元整（大写：____元整）。

4.2工程付款方式：按工程进度分期付款。

4.3付款时间：每完成工程量的____%，支付相应工程款。

4.4付款比例：首付款为合同价的____%，进度款为合同价的____%，竣工结算后支付尾款。

第五条材料供应

5.1乙方负责提供工程施工所需的全部材料，材料质量应符合国家现行有关标准。

5.2甲方负责提供工程施工所需的施工图纸及有关技术资料。

第六条保修期

6.1工程保修期：自竣工验收合格之日起____年。

6.2保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复。

第七条违约责任

7.1甲方违约责任：

（1）因甲方原因造成工期延误，每延误一日，应向乙方支付____元违约金；

（2）因甲方原因造成乙方停工、窝工，甲方应支付乙方相应的停工、窝工损失；

（3）因甲方原因造成工程返工、拆除，甲方应承担相应的费用。

7.2乙方违约责任：

（1）因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金；

（2）因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返工、修复；

（3）因乙方原因造成工程安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（建设单位）：____________________

签字盖章：____________________

日期：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签字盖章：____________________

日期：____________________