#每天学一点法律#之建设工程合同书2025年通用.docx

每天学一点法律之建设工程合同书2025年通用

建设工程合同书

甲方（发包方）：

名称：____________________________

住所：____________________________

法定代表人：_______________________

联系方式：_________________________

乙方（承包方）：

名称：____________________________

住所：____________________________

法定代表人：_______________________

联系方式：_________________________

一、工程概况

1.工程名称：____________________________

2.工程地点：____________________________

3.工程规模：____________________________

4.工程内容：____________________________

5.工程建设工期：_________________________

二、工程承包方式

1.承包方式：____________________________

2.承包范围：____________________________

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：____________________________

2.工程价款支付方式：_____________________

（1）进度款支付：________________________

（2）结算款支付：________________________

（3）保修金支付：________________________

四、工期延误及违约责任

1.乙方应在合同约定工期内完成工程，工期延误的责任由乙方承担。

2.甲方因特殊情况需延期开工或停工的，应提前通知乙方，并承担相应损失。

3.任何一方违约，应承担违约责任，赔偿对方损失。

五、工程质量及验收

1.乙方应按照国家有关工程质量标准及合同约定，确保工程质量合格。

2.工程验收标准：________________________

3.工程验收程序：________________________

4.工程验收不合格的，乙方应无偿进行返工，直至合格。

六、保修及保修金

1.乙方应在工程竣工验收合格后，按照国家有关法律法规及合同约定进行保修。

2.保修期：____________________________

3.保修金：____________________________

七、合同解除及终止

1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行的，另一方有权解除合同。

2.因不可抗力导致合同无法履行的，合同自动终止。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、签署

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年__月__日