2025版装配式建筑施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版装配式建筑施工合同

甲方（施工单位）：_______

乙方（建设单位）：_______

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承建乙方提供的装配式建筑项目事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：_______

1.2项目地点：_______

1.3项目规模：_______

1.4建设单位：_______

1.5施工单位：_______

二、合同工期

2.1工期：_______

2.2工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，工期顺延_______天；因甲方原因导致工期延误，工期顺延_______天。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：_______

3.2预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。

3.3进度款：按工程进度分段支付，每段工程完成后_______日内，甲方支付乙方该段工程款的_______%。

3.4结算款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方结算款的_______%。

3.5保修金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方保修金的_______%。

四、工程质量管理

4.1甲方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

4.2乙方应按照合同约定提供合格的建筑材料、构配件和设备。

4.3工程质量争议处理：发生工程质量争议时，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、安全生产管理

5.1甲方应严格按照国家有关安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全生产。

5.2乙方应提供符合安全生产要求的施工环境，并对施工现场进行监督检查。

5.3发生安全事故，双方应立即采取有效措施，减少损失，并及时报告有关部门。

六、合同解除

6.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。

6.2甲方或乙方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。

6.3合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

九、签署

甲方（施工单位）：_______

乙方（建设单位）：_______

甲方（施工单位）盖章：

乙方（建设单位）盖章：

签署日期：_______

附件：

1.项目设计文件

2.项目施工图纸

3.项目施工组织设计

4.其他相关文件