高品质机房设施安装施工合同范本.docxVIP

高品质机房设施安装施工合同范本

高品质机房设施安装施工合同

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

鉴于甲方需要将机房设施安装工程委托乙方进行施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______机房设施安装工程

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程内容：_______

5.工程预算：_______元

二、工程期限

1.工程开工日期：_______

2.工程竣工日期：_______

3.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_______元违约金。

三、施工质量要求

1.乙方应严格按照国家有关规范、标准和设计要求进行施工。

2.施工质量标准：_______

3.质量验收：工程完工后，双方应共同组织验收，如不符合质量要求，乙方应负责返工、修复，直至符合要求。

四、工程款支付

（1）开工前支付_______%，即_______元；

（2）工程进度达到_______时支付_______%，即_______元；

（3）工程进度达到_______时支付_______%，即_______元；

（4）工程竣工验收合格后支付_______%，即_______元；

（5）保修期满后支付_______%，即_______元。

账户名称：_______

账号：_______

开户行：_______

五、施工安全与环保

1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

2.乙方应采取有效措施，防止施工现场污染，保护环境。

六、工程变更

1.在工程实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容、工程量、工程预算等发生变化，双方应及时协商解决。

2.工程变更应经双方书面确认，并作为本合同的补充部分。

七、违约责任

1.如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_______%的滞纳金。

2.如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。

3.如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

签订日期：_______

附件：

1.设计图纸

2.施工图纸

3.工程量清单

4.其他相关资料