风力发电工程建设工程施工合同gf.docxVIP

风力发电工程建设工程施工合同gf

甲方（建设单位）：_______

地址：_________________

法定代表人：_________________

乙方（施工单位）：_______

地址：_________________

法定代表人：_________________

鉴于甲方需在_______地区建设风力发电工程，乙方愿意承担该工程的施工任务。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_______风力发电工程

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程内容：包括风力发电机组、升压站、电力线路等配套设施的施工。

5.工程投资：_______（人民币大写）_______元整。

二、施工工期

1.乙方自合同签订之日起_______天内开始施工，并在_______天内完成全部工程，具体工期以双方协商为准。

2.乙方因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，应在延误发生后_______天内向甲方提出书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。

三、工程质量和标准

1.乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的质量标准。

2.乙方应按照甲方的要求，对施工过程中的工程质量进行自检和抽检，并将检测结果报送甲方。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款总额为_______（人民币大写）_______元整。

（1）合同签订后_______天内，乙方提交履约保证金_______元，保证金在工程验收合格后无息退还。

（2）工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付一次，每次支付_______%，累计支付比例不超过合同价款的_______%。

（3）工程竣工验收合格后_______天内，乙方提交竣工结算资料，甲方在收到资料后_______天内支付工程款_______%。

（4）保修期满后_______天内，乙方提交保修金退还申请，甲方在收到申请后_______天内退还保修金。

五、工程验收

1.工程验收分为分部工程验收和竣工验收。

2.分部工程验收由甲方组织，乙方配合。

3.工程竣工验收由甲方组织，乙方负责组织施工资料、竣工图纸等验收资料，并配合甲方进行验收。

4.工程验收合格后，双方应在_______天内签订工程验收报告。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。

2.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

甲方（建设单位）：_________________

乙方（施工单位）：_________________

签订日期：_______年_______月_______日