原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
2025年新版本Afidic合同条件在实际应用中的操作指南
正文
第一条总则
本合同（以下简称“本合同”）依据2025年新版本《Afidic合同条件》（以下简称“合同条件”）制定，旨在规范合同双方的权利与义务，确保合同履行的公平性与合法性。合同双方应严格遵守本合同的条款，并按照合同条件的规定进行操作。
第二条适用范围与定义
本合同适用于（填写适用范围，如“建筑工程项目”、“咨询服务”等）及相关活动。合同条件中的定义与术语适用于本合同，双方应严格按照合同条件的定义进行解释与执行。
第三条合同当事人的权利与义务
3.1发包人（甲方）的权利与义务
（1）发包人应按照合同条件的规定，及时履行其在合同中的义务，包括但不限于支付合同价款、提供必要的协助与支持。
（2）发包人有权监督承包人的履约情况，并在承包人违反合同约定时，采取相应的法律措施维护自身合法权益。
3.2承包人（乙方）的权利与义务
（1）承包人应按照合同条件的规定，按时完成合同约定的工作内容，确保工程质量和工期符合合同要求。
（2）承包人有权要求发包人履行其合同义务，并在发包人违反合通过法律途径维护自身合法权益。
第四条合同的具体条款
4.1合同价款与支付
合同价款为（填写合同总金额），支付方式及时间按照合同条件第条（填写具体条款编号）的规定执行。
4.2工程质量与验收
工程的质量标准应符合合同条件的规定，承包人应按照合同条件第条（填写具体条款编号）的要求提供质量保证，并在工程完工后及时向发包人提交验收申请。
4.3工期与延误
承包人应按照合同约定的工期完成工程，若因承包人原因导致延误，应当承担相应的违约责任。
第五条补充和变更
5.1合同的补充
双方在履行合同过程中，如需对本合同进行补充或修改，应签订书面补充协议，并报相关主管部门备案。
5.2合同的变更
任何对合同条款的变更，均应经过双方协商一致，并按照合同条件的规定履行相关程序。
第六条终止和解除
6.1合同的终止
在合同履行完毕或双方协商一致的情况下，合同可以终止。
6.2合同的解除
在发生不可抗力或其他法律规定的情形下，双方可依据合同条件解除合同。
第七条争议的解决
7.1争议的解决方式
如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（填写管辖法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁。
第八条附则
8.1合同的份数
本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
8.2其他约定
（填写其他需要约定的内容，如“本合同未尽事宜，按照相关法律法规执行”）。
第九条签署
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（发包人）：
（盖章）
签署日期：
乙方（承包人）：
（盖章）
签署日期：
合同编号：
签订地点：
说明：
本合同范文旨在为实际应用提供指导，具体内容需根据实际情况进行调整与补充。合同双方应根据合同条件的相关规定，结合具体项目需求，制定详细的合同条款，确保合同的合法性和可操作性。
文档评论（0）