电力建设工程施工承包合同.docxVIP

电力建设工程施工承包合同（示范文本）

合同编号：（由双方协商填写）

签订地点：（填写具体地点）

签订日期：（填写签订日期）

合同当事人

甲方（发包方）：

名称：

地址：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：

乙方（承包方）：

名称：

地址：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：

第一条合同依据与目的

为规范电力建设项目的施工管理，保障工程质量与施工安全，明确甲乙双方在项目实施过程中的权利义务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《电力建设工程施工管理条例》等相关法律法规，结合本工程实际情况，双方在平等、自愿的基础上，就本项目的施工承包事宜达成如下协议。

第二条工程概况

项目名称：（填写具体名称）

建设地点：（填写具体地址）

建设单位：（填写单位名称）

工程内容：（详细描述施工范围，如配电系统安装、电缆敷设、变压器安装、接地系统等）

**合同总价：**人民币（大写）________元（￥________元），为固定总价或可调总价（根据实际约定填写）

承包方式：（如包工包料、包工不包料、总承包等）

第三条工期安排

本工程计划开工日期为：____年____月____日

计划竣工日期为：____年____月____日

总工期为：____日历天

若因甲方原因或不可抗力事件导致工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延。

第四条施工准备

甲方责任：

在开工前完成施工现场土建部分的验收工作，确保具备电力施工条件；

提供施工所需的电源接入点、进场道路及临时设施用地；

协助乙方办理施工所需的相关审批手续。

乙方责任：

编制施工组织设计、施工进度计划及材料设备进场计划；

组织项目管理团队及施工队伍进场，确保施工按期展开；

所有进场设备、材料须符合国家标准及设计要求。

第五条工程质量与技术标准

工程质量应符合国家现行《电力建设工程施工及验收规范》及相关行业标准；

所有施工内容须严格按照经审查合格的设计图纸及技术文件执行；

若需变更设计，须经原设计单位及甲方书面确认，并办理相关变更手续；

因设计变更导致乙方返工、停工的，甲方应承担由此产生的实际费用。

第六条材料与设备供应

本工程所需全部设备、材料由乙方负责采购，须符合国家标准及设计技术要求；

所有主要设备材料进场前，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可使用；

若因材料质量问题导致工程返工，相关责任由乙方承担。

第七条安全管理与责任划分

乙方应建立健全施工安全管理制度，落实安全生产责任制；

施工期间若发生因乙方管理不善导致的安全事故，其法律责任及经济赔偿由乙方承担；

甲方有义务协助乙方处理突发安全事件，但不承担因乙方原因引发的责任；

双方可根据项目需要另行签订《施工安全管理协议》作为本合同附件。

第八条工程验收与移交

工程完工后，乙方应提前7日书面通知甲方组织竣工验收；

验收依据为国家相关验收规范、设计文件及施工技术资料；

分项工程（含隐蔽工程）验收，乙方应提前48小时通知甲方代表参加；

若甲方在收到验收通知后7日内未组织验收，乙方可自行组织验收，验收结果视为甲方已认可；

工程验收合格后，双方应办理正式移交手续。

第九条质量保修条款

本工程保修期自竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年（一般不少于两年）；

保修期内，若因施工质量问题导致设备故障或系统运行异常，乙方应在接到通知后24小时内响应，并在合理期限内完成修复；

保修范围及责任依据国家相关规定及本合同约定执行。

第十条项目管理与代表权责

甲方指派________为项目负责人，________为现场代表，负责协调施工相关事务；

乙方指派________为项目经理，________为驻场代表，负责施工组织与现场管理；

双方代表在施工过程中签署的工程备忘录、会议纪要、签证单等文件，均视为本合同的有效组成部分。

第十一条违约责任

甲方违约：

未按合同约定提供施工条件或支付工程款，除工期顺延外，还应赔偿乙方因此产生的实际损失；

工程未经验收擅自使用，若出现质量问题，由甲方自行承担责任；

未按期支付合同款项的，每逾期一日，按应付金额的万分之一支付违约金。

乙方违约：

工程质量未达到合同约定标准，乙方应负责无偿返工或修复；

若因返工导致工期延误，每逾期一天，乙方应按合同总价的万分之二支付违约金；

若因工期延误造成甲方损失，乙方还应承担相应赔偿责任。

第十二条争议解决方式

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十三条合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效；

工程竣工验收合格、合同价款结清后，本合同自动终止；

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：____年____月____日