建筑工程成果承诺书(3篇).docxVIP

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

建筑工程成果承诺书(3篇)

建筑工程成果承诺书第1篇

承诺书编号：__________。

1.定义条款

1.1本承诺书中下列术语具有特定含义：

1.1.1________指本承诺涉及的特定技术参数。

1.1.2________指工程项目的整体施工范围及阶段性成果。

1.1.3________指承诺人根据本承诺书应履行的全部义务及责任。

1.1.4________指根据国家及地方相关法律法规制定的行业规范标准。

2.承诺范围

2.1实施主体

2.1.1承诺人系具有合法资质的施工单位，具备承担本工程项目建设的全部能力，其资质证明文件编号为__________。

2.1.2承诺人将组建专业的项目管理团队，由项目经理__________担任总负责人，团队成员包括工程技术人员__________名、质量监督人员__________名及其他辅助人员__________名。

2.2实施对象

2.2.1工程项目名称：__________，位于__________，总建筑面积约为__________平方米。

2.2.2施工内容包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面防水工程及室外配套工程。

2.3实施标准

2.3.1工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及相关行业规范要求。

2.3.2工期承诺：自开工之日起__________日内完工，具体节点计划详见附件《施工进度计划表》。

2.3.3安全管理：严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，保证施工现场零重大安全。

3.保障机制

3.1资金保障

3.1.1承诺人已设立专项账户存放工程款项，保证资金到位率达100%，总金额为__________元。

3.1.2所有资金使用将严格按照合同约定执行，并接受项目监理单位的监督。

3.2人员保障

3.2.1承诺人承诺所有参与项目建设的技术人员均持有有效执业资格证书，特殊工种人员持证上岗率不低于95%。

3.2.2定期组织安全生产培训，保证所有人员熟悉应急处置流程。

3.3技术保障

3.3.1采用__________等先进施工工艺，关键工序实施双检制度。

3.3.2建立质量追溯体系，所有材料进场需经检验合格后方可使用。

4.违约认定

4.1轻微违约

4.1.1因不可抗力导致工期延误不超过__________日。

4.1.2单次返工面积不超过工程总面积的2%，且累计不超过3次。

4.2重大违约

4.2.1未按约定工期完工，且逾期超过__________日。

4.2.2出现工程质量，经鉴定需进行重大修复。

4.2.3违反安全管理规定，发生重伤及以上。

5.争议解决

5.1协商

5.1.1双方发生分歧时，应首先通过书面形式进行协商，协商期限不超过30日。

5.2仲裁

5.2.1协商未果，提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁规则适用《中国国际经济贸易仲裁规则》。

5.3诉讼

5.3.1仲裁期满未达成一致，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，适用法律以合同约定为准。

根据《___________________法》第__条，本承诺书自签订之日起生效，具有法律约束力。

承诺人（签字）：__________

签订日期：__________

建筑工程成果承诺书第2篇

合同编号：__________

一、总则

1.1为保证本建筑工程项目按照国家法律法规、行业标准及相关技术规范的要求，保质保量完成，并充分体现建设单位、设计单位、施工单位及监理单位等各方的责任与义务，特依据《_________建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合本工程实际情况，制定本承诺书。

1.2本承诺书是各方基于真实、合法、自愿原则，对本建筑工程项目的质量、安全、进度、造价等方面作出的庄严承诺，旨在明确各方的权利与义务，保证工程顺利实施并最终达到预期目标。

1.3承诺书接收方：

______________

二、工程概况

2.1工程名称：_________________________

2.2工程地点：_________________________

2.3工程内容：本工程包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、通风与空调工程、消防工程、智能化工程等。

2.4工程规模：建筑面积约为__________平方米，结构形式为__________，层数为__________层。

2.5工程工期：自__________年__________月__________日起至_______