2025版光伏发电项目施工合同标准范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版光伏发电项目施工合同标准范本

甲方（项目业主）：

名称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：____________________

乙方（施工单位）：

名称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方计划在______地点建设光伏发电项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________________

1.2项目地点：____________________________

1.3项目规模：____________________________

1.4项目内容：____________________________

二、合同标的及范围

2.1乙方负责本项目的施工，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电缆敷设、电气设备安装等。

2.2乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范及施工图纸进行施工。

2.3乙方应确保工程质量、安全、进度满足国家相关标准和规定。

三、工期及进度安排

3.1项目施工总工期为______个月。

3.2.1施工准备阶段：______个月；

3.2.2施工阶段：______个月；

3.2.3竣工验收阶段：______个月。

四、工程款支付

4.1.1施工准备阶段：合同签订后______个工作日内支付合同总额的______%；

4.1.2施工阶段：按实际完成工程量的______%支付；

4.1.3竣工验收阶段：验收合格后______个工作日内支付合同总额的______%。

4.2甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供相应的工程量清单、发票等相关凭证。

五、工程质量及验收

5.1乙方应严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量。

5.2工程验收分为分部工程验收和竣工验收。分部工程验收由甲方组织，乙方配合；竣工验收由甲方组织，乙方、设计单位、监理单位共同参加。

5.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付验收合格部分的工程款。

六、工程变更及索赔

6.1在施工过程中，如遇不可抗力或设计变更等原因导致工程量增加、工期延长等情况，双方应协商解决。

6.2乙方因不可抗力或设计变更等原因导致的工程量增加、工期延长，甲方应按实际发生情况支付工程款。

6.3因乙方原因导致的工程量增加、工期延长，甲方有权要求乙方承担相应责任。

七、违约责任

7.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付______%的违约金。

7.2乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付______%的违约金。

7.3双方因违约产生的损失，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

十、其他

10.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（项目业主）签字（或盖章）：____________________

乙方（施工单位）签字（或盖章）：____________________

签署日期：____________________________