《2025电力设施建设工程施工合同》.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

《2025电力设施建设工程施工合同》

合同编号：

正文

第一条总则

本合同依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等、自愿的基础上，由发包人（以下简称“甲方”）和承包人（以下简称“乙方”）共同协商签订。本合同旨在明确双方在电力设施建设工程施工中的权利与义务，确保工程的顺利实施。本合同所称“电力设施建设工程”是指（具体工程名称），以下简称“本工程”。

第二条工程概况

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3工程内容：

2.4工程规模：

2.5技术标准：

2.6工程质量要求：

第三条工期

3.1开工日期：

3.2竣工日期：

3.3总工期：

3.4工期顺延：因不可抗力、政府行为、设计变更或甲方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的工期。

第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价：

4.2付款方式：

4.3付款时间：

4.4结算方式：

第五条双方责任与义务

5.1甲方责任：

按时支付工程款；

提供施工场地及相关批准文件；

协调工程相关单位；

验收工程并支付尾款。

5.2乙方责任：

按照合同约定工期、质量完成施工任务；

严格执行安全规范；

保护施工现场环境；

配合甲方进行工程验收。

第六条质量要求和技术标准

6.1工程质量标准：

6.2技术规范：

6.3材料要求：

6.4验收标准：

第七条安全施工责任

7.1乙方应确保施工过程符合安全规范，配备必要的安全设施；

7.2乙方应为施工人员购买保险；

7.3因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任；

7.4甲方有权对乙方的施工安全进行监督，提出整改建议。

第八条竣工验收与保修

8.1竣工验收时间：

8.2验收标准：

8.3保修期限：

8.4保修范围：

8.5保修期间，乙方应免费处理与施工质量相关的修复工作。

第九条违约责任

9.1若甲方未按时支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金；

9.2若乙方未按工期完成工程，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金；

9.3因乙方原因导致质量不合格，甲方有权要求返工或解除合同，由此造成的损失由乙方承担；

9.4因任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。

第十条争议解决

10.1若因本合同履行发生争议，双方应友好协商解决；

10.2协商不成时，可向（工程所在地）人民法院提起诉讼。

第十一条合同签订地点与生效

11.1本合同签订地点：

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十二条附则

12.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；

12.2未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

12.3本合同所涉及的所有文件、附件均为本合同不可分割的一部分；

12.4本合同自年月日起至工程保修期满且无争议后终止。

甲方（发包人）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

签订日期：

乙方（承包人）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

签订日期：

（合同正文结束）