2025年道路施工合同终止后赔偿合同.docxVIP

2025年道路施工合同终止后赔偿合同

本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：

发包人（以下简称“甲方”）：______

（法定代表人/授权代表）：______

地址：______

统一社会信用代码/注册号：______

承包人（以下简称“乙方”）：______

（法定代表人/授权代表）：______

地址：______

统一社会信用代码/注册号：______

鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《道路施工合同》（合同编号：______，以下简称“原合同”），原合同项下的道路施工项目位于______，合同总价款为人民币______元。现因______原因（以下简称“合同终止原因”），原合同于______年______月______日终止。为明确原合同终止后双方产生的赔偿事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同终止原因界定

本合同所称“合同终止原因”指：

1.1原合同项下约定的解除合同条件成就，或甲方依据原合同约定单方解除原合同；

1.2乙方发生重大违约行为，如破产、解散、被吊销营业执照，或无法继续履行原合同义务，导致甲方依据法律规定或原合同约定解除原合同；

1.3合同终止原因系不可抗力事件导致原合同目的无法实现，且双方均无法克服该不可抗力影响；

1.4依据法院或仲裁机构的生效判决或裁决，原合同被解除或终止；

1.5双方协商一致同意终止原合同。

第二条赔偿范围与标准

基于原合同终止，双方同意对以下事宜进行赔偿处理：

2.1已完工程量结算与支付

2.1.1甲方委托具有相应资质的工程造价咨询机构（或双方协商确定方式）对原合同项下乙方已完成的工程量进行最终核实与结算，并出具结算报告。

2.1.2乙方应在收到甲方通知后______日内，向该机构提交完整的工程量清单、进度款支付凭证、发票及相关证明材料。

2.1.3工程造价咨询机构（或双方）应在收到全部材料后______日内完成审核，并出具最终结算报告。双方应在收到报告后______日内就结算金额达成一致。

2.1.4若双方对结算金额有争议，按本合同第十条约定处理。对结算金额无争议的，或经裁决/判决确认的金额，甲方应在确认后______日内支付至乙方。支付金额为结算总金额扣除本合同第二条第2.4款约定的款项及其他应扣除款项后的余额。

2.2承包人设备、材料的处理与补偿

2.2.1乙方应负责将其剩余的全部施工设备、材料自______年______月______日起撤离施工现场。撤离费用由乙方承担。

2.2.2对于因甲方后续工程需要而要求乙方暂留的设备，双方应另行签订设备租赁协议，明确租赁期限、费用标准及支付方式。租赁期内设备非因乙方原因造成的损坏，由甲方负责补偿。

2.2.3原合同项下乙方已采购但未投入施工、且甲方无需使用的材料，其所有权归乙方，乙方应在______日内自行运离或处置，甲方应提供必要的协助。如乙方逾期未处理，视为乙方放弃所有权，甲方有权按评估价值的______%折价补偿给乙方，具体评估由双方共同委托有资质的评估机构进行。

2.2.4乙方撤离设备产生的合理运输费用，由______承担。

2.2.5对于因合同终止导致乙方设备闲置产生的价值贬损，如设备已使用年限较长或市场行情发生重大不利变化，经双方协商或评估确认，甲方同意对乙方进行一次性补偿人民币______元（大写：______）。补偿金额及方式最终由双方协商确定。

2.3承包人人员遣散费

2.3.1因本合同生效导致乙方需提前解除与施工人员的劳动合同，乙方应按照《中华人民共和国劳动合同法》及相关地方法规的规定，向其解除劳动合同的员工支付经济补偿金。

2.3.2乙方应在______年______月______日前将所有员工遣散费支付完毕，并提供支付凭证给甲方备案。

2.4违约金与损失赔偿

2.4.1乙方应支付甲方因合同提前终止而遭受的直接损失赔偿，包括但不限于：

a)因乙方原因导致工程存在质量问题，需要甲方另行聘请单位修复所产生的费用；

b)因乙方退出导致甲方需支付给其他新施工单位的价格高于原合同约定的部分工程款；

c)甲方因工程延期而遭受的其他间接损失。

2.4.2若原合同中约定了因乙方特定违约（如工期延误、质量问题）产生的违约金，且该违约状态在合同终止时仍然存在，乙方应向甲方支付该违约金人民币______元（大写：______）。双方对违约金有异议的，按本合同第十条约定处理。

2.4.3上述赔偿金或损失金额，在最终结算时，由甲方从应付给乙方的工程款中直接扣除，或由乙方另行