原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
2025建筑工程合同示例
合同编号：
甲方（发包人）：
地址：
联系人：
联系电话：
乙方（承包人）：
地址：
联系人：
联系电话：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程事宜达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4工程范围：
1.5工程质量标准：
第二条合同工期
2.1开工日期：
2.2竣工日期：
2.3总工期：个日历天
2.4工期顺延：因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
第三条合同价款
3.1合同总价：人民币元（大写：）
3.2付款方式：
第一期付款：合同签订后日内，支付合同总价的％，即人民币元；
第二期付款：主体结构完成并经甲方验收后日内，支付合同总价的％，即人民币元；
第三期付款：工程竣工验收合格并提交完整竣工资料后日内，支付合同总价的％，即人民币元；
余款：质保期满后日内，支付合同总价的％，即人民币元。
3.3甲方应按约定时间支付工程款，逾期付款超过日的，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此造成的损失。
第四条工程质量与验收
4.1工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2025）及相关规范要求，达到标准。
4.2材料与设备：乙方应使用符合国家及行业标准的材料与设备，并提供相应的合格证明。
4.3隐蔽工程验收：隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可隐蔽施工。
4.4竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并通知甲方组织验收。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。
第五条双方权利与义务
5.1甲方权利与义务：
有权监督乙方施工进度及质量，提出合理建议；
按时支付工程款，提供施工场地及相关资料；
协调处理施工过程中涉及的外部关系。
5.2乙方权利与义务：
按照合同约定工期、质量完成施工任务；
严格遵守国家安全生产规定，确保施工安全；
负责施工场地的清洁与保护，避免对周边环境造成污染。
第六条违约责任
6.1甲方违约责任：
逾期付款的，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；
因甲方原因导致工程停工的，按实际停工天数赔偿乙方损失。
6.2乙方违约责任：
工程质量不符合约定的，甲方有权要求返工，费用由乙方承担；
逾期竣工的，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金。
第七条争议解决
7.1本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他条款
8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
名称：
授权代表：
日期：
乙方（盖章）：
名称：
授权代表：
日期：
签署地点：
文档评论（0）