2025施工合同延期协议,项目延期补充协议版本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025施工合同延期协议,项目延期补充协议版本

本协议由以下双方于年月日在（以下简称“中国”）市签订：

甲方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲乙双方于年月日签订了编号为的施工合同（以下简称“原合同”），约定由乙方负责甲方项目的施工工作。现因（具体原因，如工程量增加、设计变更、不可抗力等）导致原合同约定的工期无法按期完成，双方经友好协商，达成如下补充协议：

第一条项目延期原因

1.1经双方确认，项目延期的原因包括但不限于以下情况：

工程量增加或调整；

设计变更或技术要求修改；

不可抗力事件（如自然灾害、战争、政府行为等）；

甲方提供的材料或施工条件未能按时到位；

其他经双方协商一致确认的合理原因。

1.2乙方应在发现可能导致项目延期的情形后日内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应在收到通知后日内作出书面回复，逾期未回复的视为同意。

第二条延期工期的调整

2.1双方一致同意，项目工期顺延日（或具体时间段）。

2.2具体的延期时间应当以本协议附件《项目工期调整表》为准（附件略）。

2.3若在延期期间出现新的影响工期的情形，双方可根据实际情况协商另行签署补充协议。

第三条双方的责任与义务

3.1甲方的责任与义务

3.1.1甲方应按原合同约定按时支付工程款，不得因项目延期而拖延付款。

3.1.2甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的协助和支持，确保项目顺利推进。

3.1.3甲方不得因项目延期而要求乙方承担额外的违约责任，除非乙方存在故意拖延或管理不善的情形。

3.2乙方的责任与义务

3.2.1乙方应按照调整后的工期计划完成施工任务，确保施工质量符合原合同约定的标准。

3.2.2乙方应加强施工现场管理，采取有效措施尽量缩短工期延误的时间。

3.2.3乙方应定期向甲方提交工程进度报告，如实反映施工情况及存在的问题。

3.3双方共同义务

3.3.1双方应保持密切沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免因沟通不畅导致工期进一步延误。

3.3.2双方应严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工过程中的安全与合规性。

第四条费用调整

4.1项目延期期间，乙方的施工费用按原合同约定的计价标准执行，除非双方另有书面约定。

4.2若因项目延期导致乙方产生额外费用（如窝工费、设备闲置费等），双方应另行协商解决。

4.3甲方不得以项目延期为由克扣或延迟支付乙方的工程款，除非乙方存在违约行为且已承担相应责任。

第五条争议解决

5.1本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

5.2本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国的法律法规。

第六条其他条款

6.1本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。若本协议与原合同存在不一致之处，以本协议为准。

6.2本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

6.3本协议一式份，双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

授权代表签字：

日期：年月日

乙方（盖章）：

授权代表签字：

日期：年月日

附件：

《项目工期调整表》

其他相关证明材料（如设计变更通知、不可抗力证明等）

以上内容为合同范本，具体条款需根据实际情况和双方协商结果进行调整。建议在签署前咨询专业律师并根据具体情况补充和完善。