一级建造师之一建工程法规考试题库.docxVIP

一级建造师之一建工程法规考试题库

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪项不属于建筑工程发包与承包的禁止行为？()

A.暗箱操作

B.转包

C.限制投标人的资质等级

D.招标投标活动不受地区或者部门的限制

2.下列关于施工合同争议解决的表述中，错误的是？()

A.发包人和承包人在建设工程合同中可以约定争议解决方式

B.发包人和承包人发生合同争议时，可以通过协商或者调解解决

C.发包人和承包人发生合同争议时，可以向仲裁委员会申请仲裁

D.发包人和承包人发生合同争议时，应当直接向人民法院提起诉讼

3.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于工程监理的说法中，错误的是？()

A.工程监理单位应当依照法律、法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、进度等方面进行监督检查

B.工程监理单位在实施监理过程中，发现工程质量不符合要求时，应当要求施工单位改正

C.工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系

D.工程监理单位应当对施工过程中发现的质量问题承担连带责任

4.《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当确定中标人的时间是？()

A.投标截止之日

B.投标人提交投标文件截止之日起30日内

C.投标人提交投标文件截止之日起15日内

D.投标人提交投标文件截止之日起10日内

5.在建设工程施工合同中，下列哪项不属于施工单位的义务？()

A.按照工程设计图纸和施工技术标准施工

B.遵守有关工程建设的法律、法规和强制性标准

C.对施工中出现的问题自行承担责任

D.按照合同约定向建设单位提交工程竣工报告

6.根据《中华人民共和国安全生产法》，下列关于安全生产责任的说法中，错误的是？()

A.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

B.施工单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全生产责任

C.施工单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，提高其安全生产意识

D.施工单位可以不设置安全生产管理机构，不配备专职安全生产管理人员

7.在建设工程施工合同中，下列关于工期延误的说法中，正确的是？()

A.由于不可抗力导致工期延误，施工单位不承担违约责任

B.由于设计变更导致工期延误，施工单位应当承担违约责任

C.由于施工单位自身原因导致工期延误，施工单位不承担违约责任

D.由于建设单位原因导致工期延误，施工单位应当承担违约责任

8.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，下列关于招标投标活动的说法中，错误的是？()

A.招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则

B.招标人可以不进行招标而直接委托招标代理机构办理招标事宜

C.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应

D.评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较

9.在建设工程施工合同中，下列关于竣工验收的说法中，正确的是？()

A.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案

B.工程竣工验收合格后，建设单位应当将工程竣工验收报告和有关技术资料报送建设行政主管部门备案

C.工程竣工验收合格后，施工单位应当将工程竣工验收报告和有关技术资料报送建设行政主管部门备案

D.工程竣工验收合格后，监理单位应当将工程竣工验收报告和有关技术资料报送建设行政主管部门备案

10.根据《中华人民共和国合同法》，下列关于合同解除的说法中，正确的是？()

A.当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的，对方可以解除合同

B.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同

C.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，对方可以解除合同

D.以上都是

11.在建设工程施工合同中，下列关于工程款支付的说法中，错误的是？()

A.工程款支付应当符合合同约定，不得拖欠工程款

B.工程款支付可以采取分期支付的方式，但每期支付的金额不得超过合同总价款的30%

C.建设单位应当按期支付工程款，不得无故拖延

D.施工单位应当按照合同约定提交工程进度报告，建设单位应当根据工程进度支付工程款

二、多选题(共5题)

12.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程发包与承包应当遵循哪些原则？()

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.诚实信用原则

E.竞