施工单位停工合同(3篇).docx

第1篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_______），约定由乙方负责施工甲方指定的建设工程项目。现因以下原因，经双方协商一致，决定签订本停工合同，具体内容如下：

一、停工原因

1.甲方原因：____________________

2.乙方原因：____________________

3.第三方原因：____________________

二、停工时间

1.停工起始时间：____年__月__日

2.停工结束时间：____年__月__日

3.停工总天数：____天

三、停工期间责任划分

1.甲方责任：

（1）负责提供停工期间所需的相关资料和手续；

（2）确保停工期间乙方人员的人身安全；

（3）承担停工期间乙方人员的工资、福利等费用；

（4）负责停工期间施工现场的安全保卫工作；

（5）在停工期间，甲方应按照合同约定支付乙方停工期间的工程进度款。

2.乙方责任：

（1）负责停工期间施工现场的维护和管理，确保停工期间施工现场的安全；

（2）负责停工期间乙方人员的工资、福利等费用；

（3）在停工期间，乙方应按照甲方要求，做好停工期间的资料整理和归档工作；

（4）在停工期间，乙方应确保停工设备的安全，防止设备损坏；

（5）在停工期间，乙方应积极配合甲方完成停工期间的各项工作。

四、停工期间费用处理

1.甲方应按照合同约定，在停工期间支付乙方停工期间的工程进度款。

2.停工期间，甲方应按照乙方实际发生的费用，支付乙方停工期间的工程款。

3.停工期间，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任。

五、恢复施工

1.停工结束后，双方应尽快恢复施工。

2.恢复施工前，乙方应向甲方提交恢复施工计划，经甲方同意后方可恢复施工。

3.恢复施工期间，双方应按照原合同约定继续履行各自的权利和义务。

六、违约责任

1.如甲方未按照本合同约定支付停工期间的工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金为停工期间工程进度款的_____%。

2.如乙方未按照本合同约定履行停工期间的责任，应向甲方支付违约金，违约金为停工期间工程进度款的_____%。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____年__月__日

附件：

1.建设工程施工合同

2.停工原因说明

3.其他相关文件

第2篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在甲方项目施工过程中因特殊情况需要停工的相关事宜，达成如下协议：

一、停工原因

1.因甲方原因导致停工：包括但不限于设计变更、工程延期、资金不到位、材料供应不及时等。

2.因乙方原因导致停工：包括但不限于施工质量不合格、施工进度不达标、安全事故等。

3.因不可抗力导致停工：包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

二、停工通知

1.甲方应在停工原因发生之日起3日内，以书面形式通知乙方，明确停工原因、停工期限及停工期间的相关事宜。

2.乙方应在收到停工通知之日起2日内，以书面形式回复甲方，确认停工原因及停工期限。

三、停工期限

1.停工期限应根据停工原因确定，最长不超过____个月。

2.停工期限自甲方发出停工通知之日起计算。

四、停工期间费用处理

1.甲方应按照以下方式支付乙方停工期间的费用：

（1）停工期间，乙方的人工费用按实际发生的人工费用支付；

（2）停工期间，乙方使用的材料、设备等费用按实际发生费用支付；

（3）停工期间，乙方承担的施工场地租赁、临时设施搭建等费用按实际发生费用支付。

2.甲方应在停工期间每月支付乙方停工费用的_____%。

3.停工期间，若因乙方原因导致停工，乙方应承担全部停工费用。

五、停工期间的工程管理

1.停工期间，乙方应负责对施工现场进行维护，确保施工安全。

2.停工期间，乙方应保持施工设备