施工合同进度款条款(3篇).docx

第1篇

一、进度款支付方式

1.1本合同约定，施工进度款按照工程进度和合同约定的比例进行支付。具体支付方式如下：

1.1.1按月进度支付：承包人每月完成工程量达到合同约定比例后，向发包人提交进度款申请，经发包人审核确认后，发包人应在收到申请之日起10个工作日内支付当月进度款。

1.1.2按阶段支付：根据工程进度，将工程划分为若干阶段，每个阶段完成后，承包人向发包人提交进度款申请，经发包人审核确认后，发包人应在收到申请之日起10个工作日内支付该阶段进度款。

1.2发包人支付进度款时，应扣除以下款项：

1.2.1应付款项：包括预付款、履约保证金、质量保证金等。

1.2.2应收款项：包括因承包人原因造成的工程延误、质量不合格等产生的赔偿款项。

二、进度款申请与审核

2.1承包人应在每月或每个阶段完成后5个工作日内，向发包人提交进度款申请，并附以下资料：

2.1.1工程进度报告：详细说明本月或本阶段完成的工程量、质量情况等。

2.1.2工程量清单：列出本月或本阶段完成的工程量及对应的单价。

2.1.3工程照片或视频：展示工程进度及质量情况。

2.2发包人收到承包人提交的进度款申请及相关资料后，应在5个工作日内完成审核，确认工程进度及质量情况。

2.3发包人审核通过后，应在收到申请之日起10个工作日内支付进度款。

三、进度款支付期限

3.1发包人应按照合同约定的时间和比例支付进度款，不得无故拖延。

3.2发包人支付进度款时，应按照以下规定执行：

3.2.1按月进度支付：发包人应在每月最后一个工作日支付当月进度款。

3.2.2按阶段支付：发包人应在每个阶段完成后5个工作日内支付该阶段进度款。

四、进度款调整

4.1在施工过程中，如因以下原因导致工程量、工期发生变化，双方应协商调整进度款：

4.1.1因设计变更、地质条件变化等原因导致的工程量增减。

4.1.2因不可抗力等原因导致的工程延误。

4.2调整进度款时，双方应按照以下原则进行：

4.2.1工程量增减部分，按实际完成工程量及合同约定的单价计算。

4.2.2工程延误部分，按合同约定的工期延误赔偿标准计算。

4.3调整后的进度款，应在双方协商一致后，按照原进度款支付方式支付。

五、违约责任

5.1承包人未按合同约定提交进度款申请，或提交的申请不符合要求，导致发包人无法按时支付进度款的，承包人应承担违约责任。

5.2发包人未按合同约定支付进度款的，应承担违约责任，并支付违约金。

5.3发包人因故无法按时支付进度款，应提前5个工作日通知承包人，并说明原因。在通知期限内，发包人应采取有效措施确保进度款支付。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。

6.2仲裁机构裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

六、其他

6.1本条款未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

6.2本条款自合同签订之日起生效，与合同具有同等法律效力。

6.3本条款一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第2篇

一、进度款的支付方式

1.1本合同约定的进度款支付方式为按月进度支付。

1.2施工单位应在每月25日前向监理单位提交进度款申请，监理单位应在收到申请后5个工作日内完成审核，并将审核结果通知施工单位。

1.3施工单位应在监理单位审核通过后3个工作日内，向建设单位提交进度款申请，建设单位应在收到申请后5个工作日内完成审核，并将审核结果通知施工单位。

1.4建设单位应在审核通过后5个工作日内，将进度款支付给施工单位。

二、进度款的支付比例

2.1本合同约定的进度款支付比例为：根据工程进度和合同约定，分阶段支付，具体支付比例如下：

（1）工程开工前，支付合同总价款的10%作为预付款；

（2）工程主体结构完成50%时，支付合同总价款的30%；

（3）工程主体结构完成80%时，支付合同总价款的30%；

（4）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%。

2.2如遇特殊情况，经双方协商一致，可调整进度款支付比例。

三、进度款的支付条件

3.1施工单位应按照合同约定的时间节点完成工程进度，并提交相应的工程进度报告和工程量清单。

3.2施工单位应确保工程质量符合国家相关标准和合同约定。

3.3施工单位应按照合同约定进行工程变更，并及时提交变更申请和变更后的工程量清单。

3.4施工单位应按照合同约定进行工程验收，并及时提交验收报告。

四、进度款的支付程序

4.1施工单位在每月25日前向监理单位提交进度款申请，监理单位在收到申请后5个工作日内完成审核。

4.2监理单位在审核通过后，将审核结果通知施工单位。

4.3施工单位在收到监理单位审核结果后3个工作日内，向建设单位提交进度款申请。