施工合同款延期赔偿(3篇).docx

第1篇

一、合同背景

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于2021年6月1日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），约定乙方负责甲方的XX项目施工，合同总价为人民币壹仟万元整。合同约定乙方应在合同签订后60个工作日内完成施工任务，甲方应在工程验收合格后15个工作日内支付乙方合同款的80%，剩余20%的合同款作为质保金，质保期为工程验收合格后两年。

二、合同履行情况

乙方按照合同约定，于2021年7月1日开始进场施工，经过几个月的努力，于2021年11月15日完成了工程主体结构的施工任务。甲方于2021年11月30日组织相关单位对工程主体结构进行了验收，验收合格。

三、合同款支付情况

根据合同约定，甲方应在工程主体结构验收合格后15个工作日内支付乙方合同款的80%，即人民币800万元。然而，甲方因资金周转问题，未能按时支付乙方合同款。经双方协商，甲方同意延期支付合同款，具体延期支付时间为：

1.2021年12月15日前支付人民币400万元；

2.2022年1月15日前支付人民币200万元；

3.2022年2月15日前支付人民币200万元。

四、延期赔偿

鉴于甲方未能按时支付合同款，给乙方造成了经济损失。根据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同》的有关规定，甲方应向乙方支付延期赔偿金。现就赔偿事宜达成如下协议：

1.延期赔偿金额：人民币400万元，按照每日万分之五计算，自2021年11月30日起至实际支付日止。

2.赔偿方式：甲方应在延期支付合同款的同时，向乙方支付赔偿金。

3.争议解决：如双方对赔偿事宜发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他事项

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

日期：____________________

注：本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。

第2篇

甲方（施工单位）：[施工单位名称]

乙方（建设单位）：[建设单位名称]

鉴于甲方与乙方于[签订日期]签订了《[工程名称]施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]。根据合同约定，甲方应于[应付款日期]向乙方支付合同款[金额]，但甲方未能按时支付，现双方经友好协商，达成如下赔偿协议：

一、延期支付原因

1.甲方未能按时支付合同款的原因如下：

[具体原因说明，如：资金周转困难、项目进度调整、外部因素等]

二、赔偿金额及方式

1.甲方因延期支付合同款，应向乙方支付赔偿金，赔偿金额为合同款金额的[赔偿比例]%。

2.赔偿金总额为[赔偿金额]元。

3.甲方应在[支付期限]内将赔偿金支付至乙方指定的账户，账户信息如下：

账户名称：[乙方账户名称]

账号：[乙方账户号码]

开户行：[乙方开户行名称]

三、违约责任

1.若甲方未按本协议约定支付赔偿金，乙方有权要求甲方立即支付，并承担相应的违约责任。

2.若甲方在支付赔偿金后，再次发生延期支付合同款的情况，乙方有权要求甲方按照本协议约定再次支付赔偿金，并承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[仲裁机构名称]仲裁，仲裁机构应按照[仲裁规则名称]进行仲裁。

五、其他

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（施工单位）：[施工单位名称]

代表（签字）：[签字人姓名]

日期：[签订日期]

乙方（建设单位）：[建设单位名称]

代表（签字）：[签字人姓名]

日期：[签订日期]

备注：

1.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

2.本协议的修改、补充或终止，均应以书面形式进行，并经甲乙双方签字（或盖章）确认。

第3篇

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《____工程施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。根据合同约定，乙方应在合同约定的工期范围内完成施工任务，甲方应在工程验收合格后支付合同款。然而，由于____原因（具体原因见附件），乙方未能按合同约定的时间完成工程，导致甲方合同款支付延迟。现经双方协商一致，就合同款延期赔偿事宜达成如下协议：

一、延期赔偿金额

1.根据合同约定，乙方应在____年____月____日前完成工程。实际完成时间为____年_