道路施工合同示范本(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同名称

本合同名称为“道路施工合同”。

二、合同当事人

1.施工方（以下简称“乙方”）：[施工方名称]

2.发包方（以下简称“甲方”）：[发包方名称]

三、合同标的

1.施工内容：[具体施工内容，如道路路基、路面、桥梁、涵洞等]

2.施工地点：[具体施工地点]

3.施工工期：[具体施工工期，如XX个月]

四、合同价款

1.合同价款：[合同总价款，如人民币XX万元整]

2.付款方式：[付款方式，如分阶段付款、竣工结算付款等]

3.付款时间：[付款时间，如每阶段施工完成后XX日内支付]

五、施工进度及质量要求

1.施工进度：[具体施工进度计划，如分阶段完成施工任务]

2.质量要求：[工程质量标准，如符合国家相关质量标准、规范等]

六、施工图纸及技术要求

1.施工图纸：[提供施工图纸及设计要求]

2.技术要求：[提供施工技术要求，如施工工艺、材料规格等]

七、施工安全及环境保护

1.施工安全：[施工安全要求，如遵守国家相关安全生产法规、标准等]

2.环境保护：[环境保护要求，如减少施工噪声、废水排放等]

八、施工合同变更及解除

1.合同变更：[合同变更条件、程序及责任承担]

2.合同解除：[合同解除条件、程序及责任承担]

九、违约责任

1.甲方违约责任：[甲方违约情形及责任承担]

2.乙方违约责任：[乙方违约情形及责任承担]

十、争议解决

1.争议解决方式：[争议解决方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等]

2.争议解决机构：[争议解决机构，如仲裁委员会、法院等]

十一、合同生效及终止

1.合同生效：[合同生效条件，如双方签字盖章后生效]

2.合同终止：[合同终止条件，如施工任务完成、合同解除等]

十二、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十三、合同签订日期

[签订日期]

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：____________________

乙方代表（签字）：____________________

注：本合同示范本仅供参考，具体合同内容可根据实际情况进行调整。

第2篇

一、合同编号：_______

二、合同名称：道路施工合同

三、合同双方：

（一）甲方（建设单位）：________________________

地址：________________________

联系人：________________________

联系电话：________________________

（二）乙方（施工单位）：________________________

地址：________________________

联系人：________________________

联系电话：________________________

四、工程概况：

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程内容：________________________

5.工程工期：________________________

五、合同价款及支付方式：

1.合同价款：人民币______元整（大写：________________________）

2.付款方式：

（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款______元；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付进度款______元；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付尾款______元；

（4）甲方应在每个付款节点前5个工作日内支付相应款项。

六、工程质量及验收：

1.工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

2.工程验收：

（1）乙方在工程完工后，向甲方提交工程验收申请；

（2）甲方在收到验收申请后，组织有关人员进行验收；

（3）验收合格后，双方签署工程验收合格证书。

七、施工进度及工期延误：

1.施工进度：按照合同约定的时间节点进行施工。

2.工期延误：

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付______元违约金；

（2）因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当延长工期。

八、安全文明施工：

1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的规定，确保施工安全。

2.乙方应采取有效措施，防止施工过程中对周边环境造成污染。

九、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效