项目施工合同规范(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同订立

1.合同双方应具备合法的主体资格，签订合同前应进行充分的市场调研和风险评估。

2.合同内容应包括：项目名称、工程地点、工程规模、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、付款方式、工程款支付进度、违约责任、争议解决方式等。

3.合同双方应按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订合同。

4.合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

二、项目实施

1.施工单位应按照合同约定的时间、质量、安全、环保等要求，组织施工。

2.施工单位应确保施工过程中的安全生产，遵守国家有关安全生产法律法规，落实安全生产责任制。

3.施工单位应按照合同约定，对施工人员进行培训，提高施工人员的技术水平和安全意识。

4.施工单位应按照合同约定，对施工材料、设备进行采购、检验、验收，确保材料、设备质量符合国家规定和合同要求。

5.施工单位应按照合同约定，对施工现场进行管理，确保施工现场整洁、有序。

6.施工单位应按照合同约定，对施工过程中的变更、增减工程量进行记录，并及时与业主沟通。

7.施工单位应按照合同约定，对施工过程中的质量问题进行整改，确保工程质量符合合同要求。

三、合同价款及支付

1.合同价款应包括工程直接费、间接费、利润、税金等。

2.付款方式：合同签订后，业主按合同约定支付一定比例的预付款；工程进度达到约定节点时，业主按合同约定支付进度款；工程竣工验收合格后，业主按合同约定支付结算款。

3.付款进度：合同签订后，业主支付合同总价款的10%作为预付款；工程进度达到20%时，业主支付合同总价款的20%作为进度款；工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%作为进度款；工程进度达到80%时，业主支付合同总价款的40%作为进度款；工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的10%作为结算款。

四、违约责任

1.业主违约：业主未按合同约定支付工程款，应向施工单位支付违约金，违约金按未支付工程款金额的千分之五计算。

2.施工单位违约：施工单位未按合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金按未完成工程金额的千分之五计算。

3.双方违约：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。

五、争议解决

1.合同双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

本规范适用于项目施工合同，具体合同内容可根据实际情况进行调整。

第2篇

一、合同双方

1.1甲方（建设单位）：____________________

1.2乙方（施工单位）：____________________

二、项目概况

2.1项目名称：____________________

2.2项目地点：____________________

2.3项目规模：____________________

2.4项目投资：____________________

2.5项目工期：____________________

三、合同内容

3.1工程范围：乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计，完成本项目的施工任务。

3.2施工质量：乙方应严格按照国家有关质量标准、规范和设计要求，确保工程质量达到合格标准。

3.3施工进度：乙方应按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，确保工程按期完工。

3.4施工安全：乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

3.5施工材料：乙方应选用符合国家质量标准、环保要求的材料，确保工程质量。

3.6施工现场管理：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场整洁、有序。

3.7施工变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致施工内容发生变化，双方应协商一致，签订补充协议。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：本合同总价为人民币____________________元。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付乙方合同总价款的60%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%；

（4）保修期满后，甲方支付乙方合同总价款的剩余部分。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算；

（2）因甲方原因导致工程延期，每延期一天，甲方应向乙方支付违约金，违约金按合同总价款的千分之一计算。

5.2乙方违约责任：

（1）未按时完成工程进度，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的千分之一计算；

（2）工程质量不合格，乙方应承担修复责任，修复费用由乙方承担；

（3）因乙方原