施工总包合同条件(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同名称

本合同名称为：施工总包合同。

二、合同双方

甲方（发包方）：___________

乙方（承包方）：___________

三、合同内容

1.工程概况

工程名称：________________

工程地点：________________

工程规模：________________

合同工期：________________

2.工程质量要求

本工程按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关行业规范执行，确保工程质量达到合格标准。

3.工程进度要求

乙方应按照甲方要求，在合同工期范围内完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.工程款支付

（1）工程款支付方式：按月进度支付，每月支付合同总价的10%。

（2）工程款支付时间：每月25日前支付上月工程款。

（3）工程款支付条件：乙方需提交上月工程量清单、发票、进度款申请表等相关资料。

5.材料设备供应

（1）甲方负责提供施工图纸、设计文件等资料。

（2）乙方负责采购、运输、保管和安装施工所需的材料、设备。

（3）乙方在采购材料、设备时，应确保其质量符合国家相关标准和要求。

6.工程验收

（1）工程验收标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关行业规范执行。

（2）工程验收程序：乙方在工程完工后，应向甲方提交工程验收申请报告，甲方应在收到申请报告后15个工作日内组织验收。

（3）工程验收结果：验收合格后，甲方应向乙方支付工程款；验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格。

7.违约责任

（1）乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失。

（2）乙方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，支付滞纳金。

（3）甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，支付滞纳金。

8.争议解决

合同双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

四、合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

五、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________

乙方（盖章）：___________

签订日期：___________

第2篇

一、合同概述

1.合同名称：施工总包合同

2.合同双方：

（1）甲方（业主）：[业主全称]

（2）乙方（施工单位）：[施工单位全称]

3.合同标的：[项目名称及地点]

4.合同工期：[工期起止时间]

5.合同总价：[合同总价款]

二、合同履行

1.乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内，完成施工总包项目。

2.乙方应按照设计图纸、施工规范及国家有关标准进行施工，确保工程质量、安全、环保。

3.乙方应按时、按质、按量完成工程进度，不得擅自更改工程内容、进度、质量标准。

4.乙方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定，履行合同义务。

5.甲方应按合同约定，及时支付工程款，乙方应开具合法、合规的发票。

6.甲方应负责协调、处理与施工总包项目相关的各种关系，为乙方提供必要的施工条件。

三、工程进度与质量

1.乙方应按照合同约定的时间节点，编制详细的施工进度计划，并报甲方审核。

2.乙方应按照施工进度计划，确保工程进度。

3.乙方应按照合同约定的质量标准，确保工程质量。

4.甲方有权对工程进度、质量进行监督检查，乙方应积极配合。

5.工程验收合格后，甲方应在合同约定的时间内支付工程款。

四、工程变更与索赔

1.在施工过程中，如因设计变更、不可抗力等原因导致工程量增加或减少，乙方应及时向甲方提出变更申请。

2.甲方应在收到乙方变更申请后，在合同约定的时间内答复乙方。

3.乙方根据甲方批准的变更，调整施工方案，并确保工程进度和质量。

4.如因变更导致工程款增加或减少，双方应按照合同约定进行结算。

5.任何一方因不可抗力导致合同无法履行，应按照《中华人民共和国合同法》相关规定处理。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程，应向甲方支付违约金。

2.乙方未按合同约定的质量标准完成工程，应承担修复责任，并赔偿甲方损失。

3.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金。

4.任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。

3.合同终止后，双方应按照约定办理工程结算和清算手续。

八、其他约定

1.本