- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第1篇
一、声明目的
为确保施工合同的合法、有效,明确双方在施工过程中可能出现的风险和责任,特制定本免责声明。本免责声明旨在明确合同双方的权利、义务和责任,以保障双方的合法权益。
二、免责范围
1.因不可抗力因素导致的施工延误、停工、损失,如自然灾害、政策调整等。
2.因设计变更、施工图纸修改等原因导致的施工延误、停工、损失。
3.因施工过程中,由于地质条件、地下管线、文物古迹等因素导致的施工延误、停工、损失。
4.因施工过程中,由于第三方原因导致的施工延误、停工、损失,如施工材料供应商、设备租赁方等。
5.因施工过程中,由于施工方自身原因导致的施工延误、停工、损失,如施工方案不合理、施工质量不达标等。
6.因施工过程中,由于合同双方沟通不畅、信息不对称等原因导致的施工延误、停工、损失。
三、免责条款
1.合同双方应充分了解本免责声明的内容,并在签订合同时予以确认。
2.在施工过程中,如遇本免责声明中列明的免责范围,合同双方应相互理解、支持,共同协商解决。
3.如因不可抗力因素导致的施工延误、停工、损失,合同双方应按照合同约定,及时向对方通报情况,并采取必要措施,尽量减少损失。
4.因设计变更、施工图纸修改等原因导致的施工延误、停工、损失,合同双方应按照合同约定,及时协商解决,合理分担损失。
5.因施工过程中,由于地质条件、地下管线、文物古迹等因素导致的施工延误、停工、损失,合同双方应按照合同约定,合理分担损失。
6.因施工过程中,由于第三方原因导致的施工延误、停工、损失,合同双方应按照合同约定,及时协商解决,合理分担损失。
7.因施工方自身原因导致的施工延误、停工、损失,施工方应承担全部责任,并按照合同约定,赔偿对方损失。
8.因施工过程中,由于合同双方沟通不畅、信息不对称等原因导致的施工延误、停工、损失,合同双方应加强沟通,及时解决问题。
四、声明效力
本免责声明作为施工合同的一部分,具有同等法律效力。合同双方应严格遵守本免责声明,共同维护施工合同的合法权益。
五、其他
1.本免责声明未尽事宜,按照合同约定执行。
2.本免责声明自合同签订之日起生效。
3.本免责声明一式两份,合同双方各执一份。
合同甲方(盖章):________________________
合同乙方(盖章):________________________
签订日期:________________________
注:本免责声明仅供参考,具体内容可根据实际情况进行调整。
第2篇
一、声明目的
为明确施工合同中双方的权利义务,保障合同履行过程中各方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,特制定本免责声明。
二、免责范围
1.因不可抗力因素导致的施工延误、损失或合同无法履行。
2.因设计变更、地质条件变化等原因导致的工程量增减、工期延长或费用增加。
3.因甲方提供的施工图纸、技术资料、设备、材料等不符合要求或存在缺陷导致的施工问题。
4.因乙方施工过程中出现的技术难题、工艺变更等原因导致的施工延误或损失。
5.因国家政策、法规、标准、规范等调整导致的施工变更、费用调整。
6.因甲方原因导致的工程停工、延期、损失或合同无法履行。
7.因第三方原因导致的施工延误、损失或合同无法履行。
8.因自然灾害、意外事故等不可预见因素导致的施工延误、损失或合同无法履行。
三、免责条件
1.当事人应尽最大努力采取合理措施,避免或减轻因免责事由造成的损失。
2.当事人应及时通知对方免责事由的发生,并采取必要措施,共同应对。
3.当事人应提供充分证据证明免责事由的存在。
四、免责责任
1.因免责事由导致的施工延误、损失或合同无法履行,当事人不承担违约责任。
2.当事人应就免责事由的发生承担举证责任,证明免责事由的存在。
3.当事人不得以免责事由为由逃避合同约定的责任。
五、争议解决
1.当事人就免责事由发生争议的,应友好协商解决。
2.协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼或仲裁。
六、其他
1.本免责声明为本施工合同不可分割的一部分,与施工合同具有同等法律效力。
2.本免责声明未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。
3.本免责声明自合同签订之日起生效。
特此声明!
甲方(盖章):________________________
乙方(盖章):________________________
签订日期:________________________
附件:
1.施工合同
2.相关法律法规
3.不可抗力因素认定标准
4.免责事由发生通知及证明材料
5.争议解决协议
(注:以上范本仅供参考,具体内容可根据实际情况进行调整。)
第3篇
一、声明标题
施工合同免责声明
您可能关注的文档
最近下载
- 食材配送服务方案.docx VIP
- T∕CHAS 10-4-6-2018 中国医院质量安全管理 第4-6部分:医疗管理 医疗安全(不良)事件管理(可复制版).pdf
- 条形基础软弱下卧层计算书.xls VIP
- JB_T 10085-2020 汽轮机表面式凝汽器.pdf VIP
- 食药监食监三便函.doc
- 2023年中医师承考试试卷.pdf VIP
- 专题04 二次根式重难点题型专训(9个知识点+18大题型+4大拓展训练+自我检测)(原卷版).pdf VIP
- 婴儿呼吸机操作手册.docx VIP
- 17J008 挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)(最新).pdf VIP
- 二零二五年度柴油油品居间销售合同模板-@-1.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)