法律知识情境应用题及答案集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

法律知识情境应用题及答案集

一、合同纠纷类（共3题，每题15分）

1.题目：

某市A公司与B公司签订了一份装饰装修合同，约定由B公司为A公司办公室进行装修，工期为3个月，总价款为50万元。合同中约定，B公司需在工程开始前一周向A公司提供详细的设计方案，A公司在验收合格后15日内支付尾款。施工过程中，A公司临时要求修改部分设计，导致工期延误1个月，B公司因此要求A公司支付额外费用5万元。A公司认为，工期延误是由于A公司临时变更设计造成的，B公司应自行承担风险，拒绝支付额外费用。双方发生争议，诉至法院。请问：

（1）A公司是否有权拒绝支付额外费用？为什么？

（2）若B公司因工期延误遭受了实际损失（如人工费、材料费等），B公司能否要求A公司赔偿？

（3）若合同中未明确约定违约责任，法院应如何处理双方争议？

答案与解析：

（1）A公司有权拒绝支付全部额外费用。根据《中华人民共和国民法典》第五百一十条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。A公司临时变更设计属于合同履行过程中的重大变更，B公司应当提前与A公司协商，若B公司未及时沟通导致工期延误，其要求额外费用的主张可能无法得到支持。但若B公司能证明其延误并非自身原因造成，且已尽到合理通知义务，部分额外费用可能酌情支持。

（2）B公司能否要求A公司赔偿取决于实际损失是否合理。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。若B公司能提供证据证明其遭受的实际损失（如人工费、材料费等）是因A公司变更设计直接导致的，A公司应承担相应赔偿责任。

（3）若合同未明确约定违约责任，法院将依据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条处理：根据当事人之间的交易习惯、合同性质以及违约行为造成的损失等，公平合理地确定违约责任。例如，可按实际损失或合同总价的一定比例判决赔偿。

2.题目：

某餐饮公司C与供应商D签订了一份生鲜食材采购合同，约定每月向C公司供应新鲜蔬菜，总价款为10万元，C公司每月支付50%货款，剩余50%在次月10日前支付。合同履行过程中，D公司因自然灾害导致部分蔬菜减产，无法按合同约定数量供应。C公司要求D公司减少总价款，D公司则认为不可抗力导致其无法履行合同，应免除全部责任。双方协商未果，C公司起诉至法院。请问：

（1）D公司能否主张不可抗力免责？

（2）若D公司仅能供应80%的蔬菜，C公司是否有权解除合同？

（3）若D公司未及时通知C公司减产情况，C公司能否要求D公司承担违约责任？

答案与解析：

（1）D公司可以主张不可抗力免责，但需满足《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定的条件：自然灾害属于不可抗力，D公司因不可抗力导致部分蔬菜减产，可部分免责。但D公司应及时通知C公司，并采取措施减少损失。

（2）C公司有权解除合同。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，合同因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。若D公司减产比例超过20%，导致C公司无法获得大部分蔬菜，C公司有权解除合同并要求D公司退还已支付部分。

（3）若D公司未及时通知C公司减产情况，可能需承担违约责任。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十一条，当事人因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但应及时通知对方，避免或减少损失。若D公司未及时通知，导致C公司损失扩大（如无法及时采购其他供应商导致价格上涨），D公司需承担相应责任。

3.题目：

甲公司与乙公司签订了一份软件开发合同，约定由甲公司为乙公司开发一套管理软件，总价款为200万元，乙公司在验收合格后一次性支付全部款项。开发过程中，乙公司要求甲公司增加一项新功能，但未明确费用，甲公司也未拒绝。开发完成后，乙公司以新增功能不符合预期为由，拒绝支付尾款。甲公司起诉至法院。请问：

（1）乙公司是否有权拒绝支付尾款？

（2）若甲公司在开发过程中未与乙公司就新增功能费用达成一致，甲公司能否要求乙公司支付额外费用？

（3）合同履行过程中，若双方对新增功能存在争议，应如何处理？

答案与解析：

（1）乙公司无权拒绝支付尾款。根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。乙公司要求增加功能属于合同变更，但未明确费用且甲公司未拒绝，乙公司需承担相应风险。若新增功能与合同约定不符，乙公司应举证证明，否则需按合同支付。

（2）甲公司能否要求乙公司支付额外费用取决于是否达成一致。若双方未就新增功能费用达成一致，甲公司无权要求乙公司支付，但可就新增功能另行协商或解除合同。若乙公司拒绝支付且无合理理由，甲公司可起诉要求支付。

（3）双方对新增功能存在争议时，应优先依据合