施工合同用建造准则(3篇).docxVIP

第1篇

一、前言

施工合同是建筑行业中最常见的合同类型之一，是建设单位与施工单位之间约定工程建设的权利、义务和责任的协议。为了规范施工合同的管理，确保工程建设的顺利进行，特制定本建造准则。

二、施工合同的主要内容

1.工程概况：包括工程名称、地点、规模、建设工期、工程类别等。

2.施工单位资质：明确施工单位具备的资质等级、施工范围、技术力量等。

3.工程造价：明确工程造价的组成、计价方式、支付方式等。

4.工程质量：明确工程质量标准、验收程序、保修期限等。

5.工程进度：明确工程进度计划、节点工期、延期责任等。

6.施工安全：明确施工安全责任、安全措施、事故处理等。

7.环境保护：明确施工现场环境保护要求、污染治理措施等。

8.争议解决：明确合同争议解决方式、争议处理机构等。

三、施工合同用建造准则

1.诚信履约：双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务，确保工程建设的顺利进行。

2.质量保证：施工单位应按照合同约定，采用合格的建筑材料、施工工艺和设备，确保工程质量达到国家标准。

3.进度控制：施工单位应按照合同约定的工期完成工程建设，如因特殊情况导致工期延误，应及时通知建设单位，并采取有效措施加快工程进度。

4.安全生产：施工单位应建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理，确保施工安全。

5.环境保护：施工单位应遵守国家有关环境保护法律法规，采取有效措施，减少施工现场对环境的影响。

6.合同变更：合同双方应严格按照合同约定进行变更，变更内容应经双方协商一致，并签订书面协议。

7.争议解决：合同双方应友好协商解决合同争议，如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

8.保密义务：合同双方应保守对方的商业秘密，不得泄露合同内容。

四、结语

施工合同用建造准则是对施工合同管理的基本要求，旨在规范施工合同行为，保障合同双方的合法权益，促进建筑行业的健康发展。合同双方应严格遵守本准则，共同维护建筑市场的良好秩序。

第2篇

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程类别：____________________

5.工程承包方式：____________________

二、合同双方

1.承包方（以下简称“乙方”）：____________________

2.发包方（以下简称“甲方”）：____________________

三、合同工期

1.工程总工期：____________________

2.阶段性工期：____________________

四、工程款支付

1.甲方按照合同约定，分阶段支付工程款。

2.乙方在完成各阶段工程后，向甲方提交工程款支付申请。

3.甲方在收到乙方提交的工程款支付申请后，应在规定的时间内支付工程款。

五、工程质量要求

1.乙方应严格按照国家及地方相关工程质量标准进行施工。

2.乙方在施工过程中，应确保工程质量符合合同约定。

3.甲方有权对工程质量进行监督检查，并对不合格工程提出整改要求。

六、施工安全

1.乙方应严格执行国家及地方有关施工安全的规定。

2.乙方应建立健全施工现场安全管理制度，确保施工安全。

3.甲方有权对施工现场安全进行检查，并对不符合安全要求的行为提出整改要求。

七、工程进度

1.乙方应按照合同约定的工期要求，确保工程进度。

2.乙方在施工过程中，如遇特殊情况影响工程进度，应及时通知甲方，并采取有效措施予以解决。

3.甲方有权对工程进度进行检查，并对延误工期的情况提出处理意见。

八、合同变更

1.合同双方在施工过程中，如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，签订书面变更协议。

2.合同变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

九、争议解决

1.合同双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，由合同双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

注：本合同用建造准则仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

第3篇

一、总则

为了规范施工合同管理，保障工程质量和安全，提高施工效率，降低施工成本，本准则依据《