施工总承包施工合同单一(3篇).docxVIP

第1篇

甲方（以下简称“业主”）：________________________

乙方（以下简称“承包方”）：________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工总承包的工程项目，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程类别：________________________

5.工程总投资：________________________

二、合同工期

1.合同工期：自合同签订之日起至________________________止。

2.工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一日，应向业主支付________________________元的违约金；因业主原因导致工期延误，承包方有权要求顺延工期。

三、工程质量

1.工程质量标准：符合国家现行施工质量验收统一标准及________________________等相关规定。

2.质量责任：承包方应严格按照设计文件、施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。如因承包方原因造成工程质量不合格，承包方应承担全部责任，并赔偿业主因此遭受的损失。

四、合同价款

1.合同价款：________________________元。

2.付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行约定。

3.付款条件：承包方完成合同约定的工程量，并经业主验收合格后，业主应在________________________个工作日内支付相应款项。

五、合同履行

1.承包方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程，并承担工程保修责任。

2.业主应按照合同约定提供施工场地、图纸、资料等，并协助承包方办理相关手续。

3.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更合同内容。

六、违约责任

1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

代表人（签字）：________________________

代表人（签字）：________________________

签订日期：________________________

附件：

1.工程量清单

2.设计文件及图纸

3.其他相关资料

第2篇

甲方（建设单位）：_________________

乙方（施工总承包单位）：_________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的_________________工程项目（以下简称“本项目”）达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：_________________

1.2项目地点：_________________

1.3项目规模：_________________

1.4项目投资：_________________

1.5工程类别：_________________

1.6计划工期：_________________

二、合同标的

2.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范、工程量清单及本合同约定，对本项目进行施工总承包。

2.2乙方负责本项目的施工、质量、安全、进度、合同管理、现场协调等工作。

三、合同工期

3.1本项目计划工期为_________________日历天。

3.2乙方应在合同工期内完成本项目的施工任务，并保证工程质量达到国家规定的质量标准。

四、合同价款

4.1本项目合同价款为人民币_________________元整（大写：_________________）。

4.2合同价款包括以下内容：

（1）施工图纸、技术规范、工程量清单中列明的工程量；

（2）甲方提供的施工场地、临时设施、施工用水、用电等；

（3）乙方提供的施工设备、材料、劳务等；

（4）施工过程中发生的其他