土方施工合同专用条款(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同工期

1.1本合同工期自合同签订之日起至工程竣工之日止。具体工期以双方协商确定的工期为准。

1.2施工单位应严格按照合同约定的工期进行施工，如因施工单位原因导致工期延误，每延误一天，施工单位应向建设单位支付违约金人民币XXX元。

1.3如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整合同工期。

二、工程质量

2.1施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。

2.2工程验收合格后，施工单位应提供相应的工程质量保证书。

2.3施工过程中，如因施工单位原因导致工程质量不符合约定，施工单位应承担全部责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。

2.4建设单位有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，有权要求施工单位立即整改。

三、工程进度

3.1施工单位应按照合同约定的进度计划进行施工，并及时向建设单位汇报工程进度。

3.2建设单位有权对工程进度进行监督检查，如发现进度滞后，有权要求施工单位采取措施加快施工进度。

3.3施工单位因自身原因导致工程进度滞后，每滞后一天，施工单位应向建设单位支付违约金人民币XXX元。

四、材料供应

4.1施工单位负责工程所需的材料、设备采购和供应，确保材料质量符合合同约定。

4.2施工单位应按照合同约定的时间、数量、质量要求提供材料，如因施工单位原因导致材料供应不足，每延误一天，施工单位应向建设单位支付违约金人民币XXX元。

4.3施工单位应确保提供的材料符合国家相关标准和规范，如有不合格材料，施工单位应承担全部责任。

五、安全生产

5.1施工单位应严格执行国家安全生产法律法规和标准，确保施工过程中的安全生产。

5.2施工单位应制定完善的安全生产管理制度，定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。

5.3施工单位应配备必要的安全防护设施和用品，确保施工人员的人身安全。

5.4施工过程中发生安全事故，施工单位应立即采取应急救援措施，并承担相应责任。

六、合同价款

6.1合同价款以人民币计价，双方应在合同中明确约定。

6.2合同价款包括工程量清单中的工程费用、材料费用、施工机械使用费、施工人员工资、临时设施费用等。

6.3合同价款结算方式：按月进度结算，每月末提交上月工程进度报告及工程量清单，经建设单位审核确认后，支付相应款项。

六、违约责任

7.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。

7.2违约金的具体数额、支付方式等由双方在合同中约定。

七、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

9.1本合同专用条款未尽事宜，可由双方另行协商补充。

9.2本合同专用条款自合同签订之日起生效。

9.3本合同专用条款一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

【附件】

1.工程量清单

2.材料供应清单

3.施工进度计划

4.安全生产管理制度

5.合同价款结算方式

第2篇

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程合同价：____________________

二、工期及进度要求

2.1工期：本工程自合同签订之日起，工期为____个月。

2.2进度要求：根据工程实际情况，施工方应按以下进度要求完成工程：

（1）基础开挖：____天内完成；

（2）基础回填：____天内完成；

（3）土方平整：____天内完成；

（4）土方碾压：____天内完成；

（5）其他相关工作：____天内完成。

三、质量要求

3.1施工方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

3.2施工过程中，施工方应定期进行自检，并对检查结果进行记录。

3.3工程验收时，如发现质量问题，施工方应负责整改，直至满足质量要求。

四、材料及设备

4.1施工方应使用符合国家质量标准的材料，并确保材料来源合法。

4.2施工方应提供工程所需的设备，并保证设备性能良好。

4.3施工过程中，如需更换材料或设备，施工方应提前通知甲方，并经甲方同意后方可更换。

五、工程款支付

5.1工程款支付方式：按工程进度分期支付。

5.2首付款：合同签订后____个工作日内，支付合同总价的____%作为首付款。

5.3进度款：根据工程进度，每月支付合同总价的____%作为进度款。

5.4结算款：工程验收合格后____个工作日内，支付合同总价的____%作为结